중앙대학교 다빈치캠퍼스 904,5관 장애인용 승강기 설치공사(건축공사)

1. 사업 개요

중앙대학교는 다빈치캠퍼스 904,5관(생명공학관 2,3관)에 장애인용 승강기 설치공사를 발주합니다. 이 공사는 승강기 설치(대수선)를 포함한 건축공사와 부대작업(가설·철거, 폐기물처리, 준공청소 등)으로 구성되며, 2026년 2월 15일까지 공사 완료 및 사용승인이 필수입니다.

2. 주요 자격요건

• 건축공사업 또는 토목건축공사업 면허 보유 업체
• 국가를 당사자로 하는 계약법 및 시행령에 따른 부정행위 전력 없음(조세포탈 등 유죄 판결 후 2년 미만 업체 제외)
• 법인등기부등본상 사업장 소재지가 대한민국인 업체
• 조달청 전자입찰 참가자격 등록 완료 업체
• 현장설명서 열람 필수(불이행 시 모든 책임 입찰자 부담)

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 승강기 설치공사 관련 자재: 감독관 승인 후 시공, 승인서 및 시험성적서 제출 필수
• 야간·주말 공사 필요 시 관련 비용 입찰금액 포함
• 기존 시설물 훼손 시 원상복구 의무
• 현장소장 상주 및 일일 공사일보 제출
• 화재감시자 배치, 안전장비 착용, 흡연 구역 지정 등 안전 규정 준수
• 전기·통신·설비공사는 별도 업체 시행(부분 하도급 시 승인서 제출)

4. 주의사항

• 우편입찰 불허, 전자입찰(G2B) 필수 등록
• 입찰보증금: 전자입찰서 제출로 갈음(낙찰 후 7일 내 계약 미체결 시 부정당업자 제재)
• 적격심사: 예정가격(기초금액 ±2%) 87.745% 이상 투찰자 중 최저가 순으로 평가, 동일 가격 시 자동추첨
• 사후정산: 국민건강·국민연금·장기요양보험료 반영, 산업안전보건관리비·퇴직공제부금비 조정 불가
• 하자담보책임기간 및 지체상금율 준수, 물가변동 조정 없음
• 공동도급 및 일괄하도급 금지(부분 하도급 시 승인 필수), 계약 해지 시 제3업체 선정 후 잔여비용 공탁 또는 수급인 직접 납부
• 공사완료 후 준공청소 미비 시 준공처리 불가

(※ 입찰 마감일: 2025.7.16 10시, 설계도서 열람은 다빈치캠퍼스 901관 102호에서 수시 가능)