2025년 풀베기(자원 6차 2회)사업

1. 사업 개요

• 사업명 : 2025년 풀베기(자원 6차 2회) 사업
• 발주기관 : 산림청 동부지방산림청 평창국유림관리소
• 목적 : 국유림 내 전수 풀베기(전수 절단) 작업을 통해 목재·자원 확보 및 산림 재생을 촉진하고, 동시에 현장 환경·안전·품질을 확보한다.
• 범위 : 지정된 국유림 구역 전체에 대한 전수 절단·운반·폐기물 처리·복구·현장 정비 등 전 과정을 포함한다.

2. 주요 자격요건

| 구분 | 필수 요건 (핵심) |
|------|-------------------|
| 사업 경험·면허 | • 산림·벌목·조경·시공 등 5년 이상 실무 경험 <br>• 산림청·지방자치단체 허가·벌목 면허 보유 |
| 인력·기술 | • 건설기술진흥법에 따른 현장대리인·품질관리원·안전관리자 지정 가능 <br>• 건설기계·목재 운반 장비 보유 및 최신 안전점검증명서 제출 |
| 재정·보증 | • 계약보증금 10 % 이상(착공·준공 시 현금·유가증권) <br>• 재정능력·선금·노임 지급 계획 수립 가능 |
| 보험·안전 | • 공사손해보험·조립보험 가입(위험부담금액 ≤ 1 억 원) <br>• 위험도 조사보고서(6개월 이내) 제출 및 위험방지 조치 수행 |
| 하도급·시스템 | • 하도급지킴이 전자시스템 이용 확약 및 계약서 제출 <br>• 하도급 승인 절차·직접 지급 의무 준수 |
| 청렴·부정행위 금지 | • 부정당업자·입찰부정 행위 금지 서약서 제출 <br>• 청렴·공정 거래·뇌물·담합 금지 |
| 환경·품질 | • 환경오염방지계획서·품질관리·품질시험계획서 제출·승인 <br>• 폐기물 위탁 처리·환경보전비 사용 제한 준수 |
| 문서·시스템 | • 전자조달·나라장터·시스템 활용 능력 <br>• 산출내역서·공정표·현장대리인·품질관리원 지정 등 서면·전자 서류 제출 가능 |

3. 핵심 기술·물품 요구사항

1. 풀베기·전수 절단 장비

   • 체인쏘·벌목기·목재 운반 트럭·크레인 등 최신식 장비 확보·운용 능력
   • 장비 사양·점검·정비 기록을 설계서와 일치하도록 관리

2. 자재·규격

   • 설계서에 명시된 목재 규격·길이·단면·품질 기준을 충족하는 신품 사용
   • 품질·규격이 설계서와 불일치 시 즉시 교체·재검사

3. 환경·폐기물 관리

   • 폐기물 관리법에 따라 허가된 처리업체에 위탁·처리
   • 환경오염방지계획서(대기·수질·소음·진동·악취 등) 제출·현장 비치

4. 품질·안전 관리

   • 품질관리계획·품질시험계획·안전관리계획 수립·승인 후 현장 적용
   • 정기 안전점검·안전관리비·품질관리비·환경보전비 목적 외 사용 금지

5. 보험·위험부담

   • 공사손해보험·조립보험 가입(계약 목적물의 착공일 전)
   • 위험도 조사보고서(공사 시작 6개월 이내) 제출, 위험방지 조치 이행

6. 하도급·대금 지급

   • 하도급지킴이 시스템 이용 확약 및 전자 계약서 제출
   • 하도급대가 2회 이상 지체 시 직접 지급·노임·장비·자재 대금 인출제한 적용

7. 대금·기성·준공 지급

   • 30일마다 기성대가 청구·검사 완료 후 5일 내 지급(전자조달 시스템 활용)
   • 선금·노임·산출내역서·공정표 등 상세 내역서 제출·승인 필요

8. 기타

   • 설계변경·물가변동·계약조건 변경 시 계약담당공무원·공사감독관과 서면 협의·문서화
   • 계약보증금·지체상금·하자보수보증금 등 재무·보증 관련 규정 준수

4. 주의사항

• 계약문서 전부 숙지 : 계약서·설계서·산출내역서·공사계약일반조건·특수조건 전부를 읽고 이해한 뒤 서명해야 함.
• 설계·물가·계약조건 변경 : 변경 발생 시 반드시 서면(메일·전산)으로 계약담당공무원·공사감독관에게 통보하고 협의·동의 절차를 거쳐야 함.
• 보험 가입 지연 : 보험 미가입 시 예정가격서 상 보험료 감액 조치, 사고 발생 시 보상 책임은 계약상대자에게 있음.
• 하도급 관리
  • 하도급대가 2회 이상 지체 시 직접 지급 의무 발생(하도급지킴이 시스템 이용).
  • 하도급 계약 내용 변경 시 수요기관 사전 승인 필요.
• 품질·안전
  • 품질관리원·안전관리자 현장 상주, 정기 안전점검 미이행 시 지연·벌금 부과 가능.
  • 품질·품질관리비·환경보전비 목적 외 사용 시 감액 조치.
• 대금·이자
  • 지급 지연 시 계약서상 지급기한(5일/3일) 초과 시 은행 평균금리 기준 이자 발생.
  • 지체상금 상한 30 % 적용, 계약보증금·지체상금·보증금 반환 조건 확인.
• 계약 해제·해지 사유
  • 착공 지연·준공 지연·부정당 행위·뇌물·담합·계약위반 등 발생 시 계약 해제·해지 가능.
  • 해제·해지 시 선금·노임·잔여 계약보증금 정산·반환 절차 준수.
• 부정행위·청렴
  • 입찰·낙찰·계약이행 과정에서 금품·향응·담합·불공정 하도급·과도한 감액 등 금지.
  • 위반 시 부정당업자 지정·입찰참가 제한·계약 해지 가능.
• 문서·시스템
  • 모든 서류·통보는 전자조달(나라장터)·시스템(전산)으로 제출·통보해야 함.
  • 서면 보완 요구 시 즉시 이행, 보완 지연 시 계약 금액 조정·지급 기한 연장.
• 분쟁 해결
  • 협의 → 법원 판결·중재 → 국가계약분쟁조정위원회(조정) 순으로 진행, 분쟁 중 공사 중단 금지.
• 기타
  • 장기계속공사 차수 계약 시 차수별 계약보증금·공사기간 연장·잔여 금액 이월 등 특수조건 적용.
  • 공사현장 인근·인접공사와의 협조 의무, 현장 상황 발생 시 즉시 통보·조치.

요약 : 본 사업은 국유림 전수 풀베기 작업을 수행하기 위해 산림·시공·품질·안전·환경·재무 전반에 걸친 엄격한 계약·특수조건을 적용한다. 입찰자는 위 요건을 모두 충족하고, 계약문서·보험·하도급·품질·안전·지급·분쟁·부정행위 등 모든 절차를 전자·문서로 정확히 이행해야 한다. 이를 위반할 경우 계약 해제·해지·부정당업자 제재·지체상금·이자·보증금 반환 등 불이익이 발생한다.