서소문고가차도 운행제한표지판 변경공사

1. 사업 개요

• 목적 : 서소문고가차도 내 10톤 차량 운행제한표지판을 현행 도로·교통 규정에 맞게 교체·수정하여 차량 제한 구간의 안전성을 확보하고, 표지판 오류·노후화에 따른 교통 사고 위험을 감소시킨다.
• 범위 : 서소문동 57‑13, 55‑4, 중림동 623 등 3개소에 설치된 기존 10톤 운행제한표지판을 철거 후 신규 표지판(문안 수정)으로 교체한다. 작업에는 표지판 철거·운반·설치·폐기·교통·공사 안전·품질·폐기물 관리까지 포함한다.
• 기간 : 계약 체결 후 30일 이내 착공, 60일 이내 준공(예정) – 정확한 일정은 계약서와 현장조건에 따라 확정된다.

2. 주요 자격요건

| 구분 | 필수 내용 |
|------|-----------|
| 면허·자격 | • 일반건설업(도로·교통 분야) 면허 보유 <br>• 현장에 적합한 공사현장대리인(건설산업기본법 시행령 별표 5) 지정 및 7일 전 사전 승인 |
| 실적·경험 | • 최근 3년 이내 도로·교통 표지판 설치·교체 실적(최소 2건 이상) <br>• 설계·시공 상세도·공정예정표 제출 가능 |
| 감리·시공관리 | • 건설기술진흥법·전력기술관리법에 따른 건설사업관리·감리 수행 능력(필요 시 감리업체 지정) |
| 보험 | • 손해보험(공사 목적물·제3자 배상) 가입·증명서 제출 <br>• 손해보험 미가입 시 계약담당자가 대신 가입 가능(감액 가능) |
| 전자·시스템 | • 전자조달·One‑PMIS 이용 경험 및 공정보고 체계 구축 가능 <br>• 1 억 원 이상 공사 시 건설근로자 전자인력관리시스템(전자카드·단말기) 도입 의무(※ 계약금액이 1 억 원 이상이면 적용) |
| 하도급·노무 | • 하도급 계약 시 전자하도급 이용, 하도급대금 직접지급 합의서 제출 가능 <br>• 하도급업체 선정 시 안전관리 부실 이력(5년 내 10대 항목 위반) 확인 의무 <br>• 시중노임단가 이상 임금 보장 및 표준근로계약서 사용 |
| 사회적 약자기업 | • 설계서·자재 구매 시 사회적 약자기업 제품 우선 사용(별표 1) 권고에 따른 구매 계획 제출 가능 |
| 기타 | • 공사보증금(계약보증금·지체상금·하자보수보증금) 관련 규정 준수 <br>• 환경·소음·대기 저감 대책(저공해 건설기계 Tier‑1 이하) 적용 가능 |

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 표지판 사양

  • 규격: 가로 ≈ 1.2 m × 세로 ≈ 0.6 m, 알루미늄 프레임, LED 백라이트(또는 반사형) 등 설계서에 명시된 표준 사양.
  • 부착 방식: 기존 구조물에 맞는 고정·볼트·앵커 설치 방식, 설계도면에 따라 설치·조정 필요.

• 저공해 건설기계

  • 덤프트럭·콘크리트 펌프트럭·콘크리트 믹서트럭·굴착기·지게차 등 Tier‑1 이하 배출 기준 적용 장비 사용 의무.
  • 저공해 조치 미이행 시 현장정지 지시 가능, 대체 장비 사용 시 비용 차감 가능.

• 시공·안전 관리

  • 현장 안전·교통통제 계획, 공정예정표·인력·장비 투입계획·안전·환경·품질관리계획서 제출.
  • 작업 중 발생 가능한 폐기물(기존 표지판·포장재 등) 3일 이내 통보·처리, 폐기물 관리법에 따른 반출·처리.

• 전자·보고 체계

  • One‑PMIS에 착공·공정·기성·준공 보고(월 1회, 필요 시 주간 보고) 및 현장 사진·동영상 업로드(착공 후 7일 내).
  • 전자조달 시스템을 통한 하도급·노무·장비·자재 대금 구분 청구·지급(시스템 사용 불가 시 발주기관 서면 승인 필요).

• 하도급·노무·장비·자재 청구

  • 하도급대금·노무·장비·자재를 각각 별도 항목으로 청구하고, 수령 내역(수금자·수금액·수일)을 전자적으로 통보.
  • 하도급업체 교체 시 **건설정보관리시스템(One‑PMIS)**에 즉시 통보, 교체 전 공사정지 지시 가능.

• 동영상 기록

  • 계약금액이 100 억 원 이상(민자사업 포함)인 경우, 중요 공정(표지판 철거·설치 등) 동영상 촬영·제출 필요. (본 사업은 금액 기준 미달 시 선택적 적용)

• 기타

  • 시공상세도(직접 시공)와 공사감독관 입회가 필요한 지하·매몰 공작물 작업 시 서면 통지·승인 절차 준수.

4. 주의사항

1. 계약조건 우선 순위 – 일반조건(제1조~제51조)과 서울특별시 특수조건(제1조~제28조) 모두 적용되지만, 특수조건이 일반조건보다 우선 효력을 가짐.
2. 설계변경·공정보고
   • 설계변경·공정보고·기성·준공 청구는 각각 14일, 21일, 5일(공휴일 제외) 이내 제출.
   • 승인 전 임의 시공 시 원상복구·감액 가능(제12조·제19조·제44조).
3. 하도급·노무 관리
   • 하도급업체 선정 시 안전관리 부실 이력(5년 내 10대 항목 위반) 확인 필수(제20조·제20‑2항).
   • 부적합 업체 교체 요구 시 공사정지 지시 가능, 정지 기간 동안 계약연장 불가(제20‑3항).
4. 사회적 약자기업 우선 사용
   • 설계서·자재 구매 시 사회적 약자기업 제품 우선 사용 권고(별표 1). 미이행 시 가점·감점·공개 조치 가능(제8‑2항).
5. 저공해·친환경 장비
   • 저공해 건설기계 사용 의무 위반 시 현장정지 지시 가능(제26조). 대체 장비 사용 시 비용 차감(제26‑8항).
6. 전자·시스템 활용
   • One‑PMIS에 착공 후 7일 내 사용자·공정등록 완료, 공정보고 월 1회, 필요 시 주간 보고(제20‑2, 제20‑5).
   • 전자조달 시스템을 통한 하도급·노무·장비·자재 구분 청구·지급 의무(제20‑6). 시스템 적용 불가 시 발주기관 서면 승인 필요.
7. 건설근로자 전자인력관리
   • 계약금액이 1 억 원 이상이면 건설근로자 전자인력관리시스템(전자카드·단말기) 도입·운용 의무(제20‑5).
   • 임금 지급 시 시중노임단가 이상 보장, 표준근로계약서 사용(제24‑11·24‑12항).
8. 지체상금·보증금
   • 지체상금은 계약서상 금액(장기계속공사 시 연차별 금액)의 30% 초과 시 30% 한도 적용(제25‑1항).
   • 계약보증금은 정당한 사유 없이 미이행 시 국고 귀속, 반환 시 이자 가산(제7‑1항).
9. 환경·폐기물
   • 설계서·현장 조건에 따라 폐기물 관리·환경오염 방지 대책 수립·이행(제26조·제28조). 폐기물 초과 발생 시 처리비용 차감 가능(제23‑3항).
10. 불가항력·사정변경
    • 천재지변·전쟁·화재·불가항력 사유 발생 시 지체상금 면제 및 계약연장 가능(제32조·제25‑3항). 입증 책임은 계약자에게 있음.
11. 분쟁 해결
    • 사전 협의(30일 내) → 계약분쟁자문소위원회(14일 이내) → 최종 조정·중재(분쟁 발생 시 서면 중재합의 필요).
12. 검사·인수
    • 검사 합격 후 준공증명서 발급 전까지 현장 정리·표지판·폐기물·가설비반출 의무(제28‑7항).
    • 검사 지연 시 지체상금 부과(제27‑4항).

요약 – 본 입찰은 서소문고가차도 내 10톤 운행제한표지판 3개소를 교체·수정하는 소규모 도로·교통 공사이며, 일반조건 및 서울특별시 특수조건을 모두 충족해야 합니다. 저공해 건설기계 사용, 전자·One‑PMIS 보고, 사회적 약자기업 우선 구매, 하도급·노무·장비·자재 구분 청구·지급, 그리고 설계변경·공정보고·지체상금·보증금·하자보수 등 모든 계약 조항을 정확히 이해하고 이행 계획을 제시하는 것이 성공적인 입찰 참여의 핵심 포인트입니다.