새청도농협 저온유통센터구축지원사업 저온선별장 및 저온저장고 신축공사 입찰 공고(전기)

1. 사업 개요

새청도농업협동조합은 경상북도 청도군 각남면 예리리 88번지에 농산물 저온유통센터를 구축한다. 저온선별장 1동과 저온저장고 1동(총 연면적 948.23 ㎡)을 포함한 2개 건물 신축·전기공사를 수행하면서, 건축·토목·설비·통신·소방·저온설비 등 부수 공사도 포함한다. **총 추정금액 82,577,000 원(부가세 포함)**이며, 착공일로부터 90일 이내에 완공해야 한다. 입찰은 최저가 낙찰제·일반경쟁·총액입찰·전자입찰(국가종합전자조달시스템, G2B) 방식으로 진행된다.

2. 주요 자격요건

• 전기공사업법에 따른 전기공사업 등록이 완료된 업체
• 부정당업자 제재·부도·파산·회생·워크아웃·영업정지 등 상태가 없으며, 농협·정부·지자체·공공기관에서 현재 제재받고 있지 않은 업체
• 지문인증 전자입찰이 가능하도록 대표자·입찰대리인이 국가종합전자조달시스템에 지문 정보를 사전 등록
• 입찰 전 설계도서 열람 의무 (Webhard www.webhard.co.kr 게스트 아이디 scdnh / 비밀번호 scdnh, 2025‑08‑06 ~ 08‑13)
• 법인명·대표자 변경 시 개찰 전일까지 나라장터 시스템에 변경등록 (변경 미등록 시 입찰 무효)
• 공동도급(공동입찰) 금지 – 단독 입찰만 허용
• 입찰보증금 5 %(현금·농협보증서 등) → 등록 마감 전까지 납부, 낙찰 후 5일 이내 계약 미체결 시 보증금 귀속
• 경영상태 평가: 전기공사업 평균 부채비율 ≤ 127.58 %, 유동비율 ≥ 143.42 % (해당 비율 미달 시 낙찰 제외) – 재무·경영 서류(협회 확인서·결산서 등) 제출 필요
• 필수 서류: 입찰참가신청서, 면허수첩·자격등록증, 인감증명서, 현장대리인·품질관리자의 개인정보 제공동의서 등

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 전기공사: 한전불입금·사용전검사수수료 별도, 지급자재 없음. 설계서에 명시된 전기 설비 사양 그대로 시공
• 저온 설비(냉동·냉장): 설계도서에 따라 저온저장고·선별장 사양 구현 (냉동기·냉난방·배관·제어 등)
• 건축·토목·설비·통신·소방·저온 설비: 설계서(시방서·도면·현장설명서) 기준으로 시공, 현장대리인·품질관리자는 관련 법령(건설기술관리법·전기공사업법 등) 요건을 충족
• 현장대리인: 계약된 공사에 적격한 현장대리인(건설기술관리법 시행령 별표 5 등) 지정·통지, 개인정보 제공동의 필요
• 품질·안전·환경 관리
  • 품질시험·품질관리계획서·품질시험계획서 제출·승인
  • 산업안전보건관리비 포함·목적 외 사용 금지(법정 사용 기준 준수)
  • 환경오염방지계획서(대기·수질·소음·폐기물 등) 수립·제출, 현장 비치·이행
  • 폐기물 처리: 허가받은 처리업체에 위탁·직접 처리 시 설계서·법령에 따름
• 지급자재: 설계서에 명시된 지급자재는 현장대리인 검사 후 인수, 인수 후 검수·잔여자재 반환 의무
• 공정표: 계약 체결 후 14일 이내 감리 승인 상세 공정표 제출, 우기·동절기·내부 마감 등으로 인한 공정 악화 시 추가 비용 인정 안 됨
• 성능보증: 계약보증금 15 % (현금·보증서) 또는 공사이행보증서 (예정가격 70 % 미만 시 50 %) 제출
• 하자보증: 전기 1 년, 구조 5 년 등 공종별 하자담보책임기간 및 보증금률(첨부 참조) 적용
• 전기·통신·소방 등 별도공사는 설계서·시방서에 따라 시공, 현장감독자 지시 이행 필수

4. 주의사항

1. 입찰 일정

   • 설계도서 열람·다운로드: 2025‑08‑06 ~ 08‑13 (Webhard)
   • 전자입찰 투찰: 2025‑08‑11 09:00 ~ 08‑13 16:00 (G2B)
   • 개찰: 2025‑08‑13 17:00 이후
   • 투찰 마감 후 수정·취소 불가, 지문등록 미완료 시 전자입찰 불가

2. 보증금·계약 보증금

   • 입찰보증금 5 % → 등록 마감 전 납부, 낙찰 후 5일 이내 계약 미체결 시 보증금 귀속
   • 계약보증금 15 % (현금·보증서) 또는 이행보증서 (40 % 이상 보증) 제출 필요

3. 사후 정산 항목

   • 국민건강·연금·노인장기요양·산업안전·퇴직·환경 보전비 등은 입찰가에 조정 없이 반영 (입찰 전 반드시 숙지)

4. 최저가 낙찰제·재무 평가

   • 예정가격 80 % 미만 입찰 시 부채·유동비율 평가 적용(전기공사업 평균 비율 이하/이상)
   • 재무·경영 서류(협회 확인서·결산서 등) 미제출·미충족 시 낙찰 제외

5. 하도급

   • 사전 서면 승인 필수, 승인 없이 하도급 금지
   • 하도급 승인 시 하수급인·하수급인 직접 지급 승낙서 제출 필요 (승인 없을 경우 하도급 불가)

6. 청렴·부패 방지

   • 청렴계약제 적용 → 청렴이행각서 제출 의무
   • 담합·부정 행위 시 2 ~ 6 년 입찰참가자격 제한, 부정 행위 적발 시 2 년 이내 농협 입찰 제한

7. 개인정보·동의서

   • 입찰용 개인정보 수집·이용·제공 동의서 및 현장대리인·품질관리자의 개인정보 제공동의서 제출

8. 계약·시공 관리

   • 현장감독자 지정·지시 이행, 공정표·품질·환경·안전 계획서 제출·승인
   • 지체상금: 매 지연일수마다 계약금액의 일정 비율(최대 15 %) 부과, 불가항력·천재지변 등 사유 시 제외
   • 계약 연장: 설계변경·불가항력·공사감독자 지시 등 사유 시 14 일 이내 공정표 첨부 후 신청
   • 계약 해제·해지: 부정당업자·부실 시공·계약보증금 미달·부도 등 사유 시 가능, 해제 시 선금 반환·이자 가산(지연 이자 적용)

9. 보증·하자·손해배상

   • 하자보증: 하자담보책임기간(1 ~ 5 년) 내 하자 발생 시 보수 의무, 보증금은 하자검사 후 현금·보증서 제출
   • 부실시공·부실설계 시 부정당업자 제재·계약 해제 가능
   • 보증이행업체 지정 시 보증기관이 공사 이행 청구 가능

10. 기타

    • 입찰 무효 사유(자격 미달·보증금 부족·동일인 중복 입찰·현장설명 미청취 등) 확인
    • 전자입찰 시스템 장애 시 조달청 전자조달콜센터(1588‑0800) 사전 문의 필요
    • 분쟁 해결: 협의·법원·중재 순서로 진행, 분쟁 중 공사 중단 금지
    • 비밀 유지·부정 행위 신고: 계약 관련 자료·정보는 외부 유출 금지, 부패·불공정 행위 발견 시 클린신고센터 신고

위 내용은 입찰 공고·공사입찰설명서·공사계약일반조건·특수조건·청렴계약제 시행 안내문 등 전체 문서를 종합한 요약이며, 실제 계약 체결 전 첨부된 설계도서와 세부 계약조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.