2025년 일방통행 도로 태양광 LED표지 설치 개선사업(도동삼거리, 퇴계로4가 교차로)

1. 사업 개요

• 목적: 도동삼거리와 퇴계로 4가 교차로에 일방통행 도로 구간에 태양광 LED 표지판을 설치·개선하여 야간·악천후 시에도 시인성을 확보하고 교통 안전을 강화한다.
• 범위: 설계·시공·시험·인수·인계·초기 유지보수까지 전 과정. 현장 조사·설계·재료·시공·전기·통신 연결·현장 정리·최종 검사·시공 후 보고서 제출을 포함한다.
• 발주기관: 서울특별시 도로사업소 서부도로사업소.
• 공고일: 2025‑06‑02(특수조건 시행일로부터 적용).

2. 주요 자격요건

| 구분 | 필수 요건 |
|------|-----------|
| 법적·행정 | • 건설사업자 등록(종합건설·전문건설) <br>• 전자조달시스템(ERP) 이용 가능 <br>• One‑PMIS(서부도로 PMIS) 사용자 계정 보유 |
| 기술·경험 | • 일방통행 도로·태양광 LED 표지판 설치·시공 실적(최근 3년 이내) <br>• 유사 규모(추정금액 100 억 원 이상) 프로젝트 수행 경험 |
| 인력·감독 | • 현장대리인(대리인) 및 현장감독관 지정·승인 가능 <br>• 건설기술자(현장·설계) 자격 보유 |
| 재무·보증 | • 충분한 현금 흐름 및 공사이행보증(보증보험) 제공 <br>• 하도급대금·노무비·장비·자재 구분 지급 가능 |
| 사회·공정 | • 사회적 약자기업(장애인·여성·청년 등) 제품 우선 사용 의무 준수 <br>• 불법하도급·부당특약 확인서 제출 가능 |
| 안전·환경 | • 5년 이내 재해·사고 이력이 없는 하도급업체 선정 <br>• 저공해 건설기계(DPF·Tier‑1 이하) 사용 <br>• 환경오염방지계획서·환경오염 방지 실적 제출 의무 |
| 품질·보증 | • 하자담보책임기간 내 하자 보수·보강 비용 부담 <br>• 정밀안전진단 비용 부담 및 재시공 요구 시 즉시 이행 |

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 태양광 LED 표지판

  • 고효율 태양광 패널(≥ 200 W), 배터리 시스템(리튬·니켈·납‑산 등) <br>
  • LED 모듈: 최소 5 000 cd 이상, 방수·방진 등급 IP 65 이상, 전력 소비 ≤ 30 W, 작동 전압 12‑24 V DC, 내구성 10 년 이상
  • 구조·마운팅: 도로 전용 알루미늄·스틸 프레임, 부식 방지 처리, 차량 충돌 방지 설계, 고정볼트·앵커 사용

• 전기·통신

  • DC 전원 공급(배터리 → LED) <br>
  • 전선: PVC 절연, 2 mm² 이상, 방수 커넥터, 전선 정리 및 라벨링 <br>
  • 현장 제어·통신 모듈(LoRa/4G 등) 필요 시 연동

• 건설장비

  • 굴착기·지게차 등: Tier‑1 이하 배출 기준 또는 DPF·미세먼지‑NOx 동시 저감 장치 장착 <br>
  • 덤프트럭·콘크리트 펌프·믹서트럭 등: 최초 등록일 ≤ 2005‑12‑31, 총중량 ≥ 2.5 톤인 경우 저공해 조치 필요

• 관리 시스템

  • One‑PMIS: 착공 후 7일 이내 사용자·공정계획 등록, 공정·진척 보고 <br>
  • 전자인력관리시스템: 건설근로자 전용 전자카드(태그 단말기) 설치·운영, 노임 지급 현황 연계 <br>
  • 전자조달 시스템: 하도급·노무·장비·자재 대금을 반드시 구분 청구·지급, 하도급대금 직접 지급 합의서 제출

• 하도급·공정

  • 하도급업체: 건설산업기본법 제34조·제35조 준수, 직접시공각서·저공해 장비 이력 확인 <br>
  • 하도급대금 직접 지급 합의서(발주기관 서면 승낙 시 예외) 제출 <br>
  • 불법하도급·부당특약 확인서 제출 필수

• 폐기물·환경

  • 폐기물 발생 시 3일 이내 현장감독관을 거쳐 계약담당자에게 통보 <br>
  • 폐기물 관리법에 따라 분리·처리, 처리업체와 협의 불가 시 현장감독관 조정 <br>
  • 위반 시 원상복구·비용 차감(제12조 6항)

4. 주의사항

1. 계약특수조건 우선 적용

   • 모든 일반조건·특수조건 중 충돌 시 “계약특수조건 > 일반조건 > 입찰유의서 > 현장설명서 > 설계도면 > 산출내역서” 순으로 효력 발생.

2. One‑PMIS·전자조달 의무

   • 착공 7일 이내 사용자·공정계획 등록, 전자조달 시스템 통한 대금 청구·지급, 하도급·노무·장비·자재 구분 청구 필수.

3. 사회·공정·우선 사용

   • 별표 1에 명시된 사회적 약자기업 제품(자재·용역) 우선 사용 의무.
   • 하도급 시 불법하도급·부당특약 확인서 제출·사회적 약자기업 제품 우선 사용 확인서 필수.

4. 저공해 장비·소음·진동 규제

   • Tier‑1 이하 저공해 건설기계 사용 의무. DPF·미세먼지‑NOx 동시 저감 장치 장착 여부 확인. 위반 시 현장감독관이 전체·부분 공사 정지 지시 가능(제26조 8항).

5. 환경·폐기물 관리

   • 폐기물 발생 시 3일 내 통보, 분리발주 시 처리업체와 협의, 협의 불가 시 현장감독관 조정.
   • 위반 시 원상복구·비용 차감(제12조 6항·제28조 4항).

6. 노동·안전·임금

   • 전자인력관리시스템 도입·근로자 전자카드 사용 의무. <br>
   • 적정임금(대한건설협회 시중노임단가 이상) 보장 및 하수급인에게 동일 임금 적용 의무(제24조 11‑12항).
   • 위반 시 계약담당자는 차액 손해배상·계약해지 가능(제24조 14‑15항).

7. 설계변경·비용·기간 조정

   • 설계변경·비용조정·기간연장은 발생일로부터 14일 이내 현장감독관을 거쳐 계약담당자에게 통보(제12조 2항). <br>
   • 승인 여부 통보 기한은 21일(제12조 3항). <br>
   • 지연배상금은 목적별 준공기한 미준수 시 부과(제15조).

8. 분쟁 해결 절차

   • 사전협의 30일 내 분쟁 제기, 45일 내 증빙 제출, 60일 내 결정(제21조). <br>
   • 해결되지 않을 경우 계약분쟁자문소위원회(제22조) 혹은 중재(제22조 6항) 활용.

9. 품질·보증·하자

   • 하자담보책임기간 내 하자 발생 시 보수·보강 비용 부담(제18조). <br>
   • 정밀안전진단 필요 시 비용·보수 모두 계약상대자 부담(제16조 1항).

10. 보험·손해배상

    • 손해보험에 미가입 시 계약담당자가 대신 가입 가능, 비용은 계약금액에서 차감(제6조). <br>
    • 천재지변 등 재해 시 발주기관 책임 면제(제17조 3항).

11. 통역·언어

    • 외국어 사용 시 번역·통역 비용 계약상대자 부담(제4조 1‑2항). <br>
    • 외국어 사용 시 공사지연 연장 불가(제4조 2항).

12. 현장감독관·계약담당자 통보 의무

    • 구두 지시 → 3일 이내 서면 확인 요청 → 3일 이내 서면 통보(제5조).

요약: 본 사업은 일방통행 도로에 태양광 LED 표지판을 설치하는 공공사업으로, 시공·품질·안전·공정·사회·환경·노동 등 전 분야에 걸쳐 서울특별시 공사계약 특수조건을 엄격히 적용해야 합니다. 입찰자는 위 특수조건을 포함한 모든 일반조건을 사전 검토하고, One‑PMIS·전자조달·저공해 장비·사회적 약자기업 제품·적정임금·폐기물 관리 등 핵심 요구사항을 충족할 수 있는 역량을 갖추어야 합니다. 특히 설계변경·비용조정·기간연장·지연배상·분쟁 해결 절차에 대한 정확한 이해가 필수이며, 이를 위반할 경우 계약 정지·비용 차감·손해배상 등 불이익이 발생할 수 있습니다.