2025년 상생협력 실증 프로그램 고형연료제품 전용보일러 백필터 일체형 저온탈질촉매 설치 및 백필터 개조공사(긴급)

1. 사업 개요

• 목적 : 2025년 상생협력 실증 프로그램 일환으로, 하림 익산공장에 설치된 고형연료제품 전용보일러의 백필터 일체형 저온 탈질 촉매(SCR) 및 백필터 개조 공사를 시행해 NOx 저감 성능을 확보하고, 환경·안전 규제 준수를 입증한다.
• 범위 : 기존 보일러·백필터 시스템에 백필터 일체형 저온 탈질 촉매 설치와 백필터 개조를 포함한 설계·제작·운반·보관·시공 전 과정을 수행한다. 공사는 2025‑10‑07 부터 2025‑10‑19 까지 진행되며, 최종 준공은 2025‑11‑30 까지이다.
• 예산 : 추정가격 274,383,464 원(부가가치세 포함)이며, 예정가격 ± 3 % 범위 내 복수 예비가격을 랜덤 정렬 후 평균값을 기준으로 낙찰 하한율 89.745 % 이상 최저가로 선정한다.

2. 주요 자격요건

| 구분 | 내용 |
|------|------|
| G2B 전자입찰 이용자 등록 | 전자입찰 전용 계정 및 지문인식 인증(대표자·대리인) 사전 등록 필수 |
| 입찰자격 | 지방자치단체 계약법 시행령 제13조·15조에 따른 조달청 입찰 참가자격 보유, 등록 미완료 시 입찰일 전까지 등록 필요 |
| 전문공사업 면허 | • 기계·가스설비공사업(주력업종 기계) 또는 • 환경전문공사업(대기분야) 보유 |
| 실적·시공능력 | - 백필터·여과집진기 제작·설치 시공 실적 ≥ 1 일 이상<br>- SRF ≥ 90 kg/h, SCR ≥ 45,000 Nm³/h 규모 설비 제작·설치 시공 실적 보유 |
| 단일이행 | 공동수급(공동입찰) 금지, 단독 이행만 허용 |
| 청렴·법적 제한 | - 조세포탈·세금 체납 등 유죄 판결 후 2 년 미만자는 입찰 불가<br>- 청렴계약 이행 서약서 제출 의무 |
| 기타 | - ISO 45001(환경·안전경영시스템) 인증 보유 또는 제출 가능<br>- 입찰보증금 면제(보증확약서 제출로 갈음) |

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 백필터 일체형 저온 탈질 촉매 : 기존 보일러와 물리적으로 통합된 설계·시공, 촉매는 신품이며 KS·규격품(또는 동등 이상) 사용 필수.
• 백필터 개조 : 기존 백필터 교체·보강, 최소 1 일 이상의 백필터·여과집진기 제작·설치 실적 보유, 신품·KS 인증 제품 사용.
• 성능 기준 : SRF ≥ 90 kg/h, SCR ≥ 45,000 Nm³/h 규모 설비 시공 실적 필요.
• 자재 관리 : - KS 인증·신품 사용, 포장·운반 시 충격·진동 금지<br>- 규격 미달·사용중고 자재 금지, 불합격 시 즉시 반출·규격품 재입고<br>- 수입·특수 자재는 시험 성적서·수입면장 제출 필요 |
• 품질·보증 : 3 년 보증(10 % 지체상금) 및 하자보증서 제출, 준공 시 준공 사진대지·완료도면 등 필수 서류 제출.
• 시공 일정 : 2025‑10‑07 ~ 2025‑10‑19 (2주) 내에 설치 완료, 2025‑11‑30 까지 최종 준공.
• 안전·환경 : ISO 45001 준수, 일일 작업허가·안전교육·위험성 평가서 제출, 환경·안전 관리계획(폐수·대기·소음·폐기물) 수립·이행.

4. 주의사항

• 입찰 방식 : 전자입찰 전용(G2B) · 제한경쟁입찰 · 총액입찰, 입찰서 제출 후 취소·수정 불가.
• 입찰 기간 : 2025‑08‑26 11:30 ~ 2025‑09‑02 11:30 (입찰서 제출), 개찰 2025‑09‑02 12:30 (나라장터).
• 재입찰 가능성 : 재입찰 사유가 발생하면 별도 통보 없이 전자시스템으로 재입찰 진행 가능 → 입찰 전 반드시 확인.
• 제출 서류 : 일반·특별시방서, 적격심사 서류(실적증명서, 법인등기부등본·사업자등록증, 면허 사본, ISO 45001 인증서·안전·청렴 서약서 등) · 제출 마감 전 G2B 에서 확인.
• 자격 제한 : 조세포탈·세금 체납 등 유죄 판결 후 2 년 미만자는 입찰 불가; 허위·오류 등록 시 낙찰 취소·계약 해지 위험.
• 공동수급 금지 : 단독 이행만 허용, 공동수급 시 자동 탈락.
• 지체상금·비용 부담 : 납기 지연 시 지체상금 부과 및 하림 익산공장의 가동 지연에 따른 모든 비용(증기판매 등) 부담.
• 안전·환경 의무 : 중대재해처벌법·산업안전보건법·ISO 45001에 따른 안전관리·위험성 평가·작업허가·안전교육·폐기물 처리 등 전부 이행 의무, 위반 시 민·형사 책임 및 입찰자격 제한.
• 전자 입찰 이용 안내 : 전산 장비·시스템 미숙 시 발생 책임은 입찰자에게 귀속, 장애 시 1588‑0800 조달청 콜센터에 사전 문의 필요.
• 문서 원본 대조 : 제출 서류가 사본일 경우 원본 대조필 날인 후 제출, 원본 반환 불가.

※ 위 내용은 공고문 및 일반시방서(※ 이하 생략) 등을 종합한 요약이며, 최종 판단·입찰 준비는 전체 문서(첨부파일) 및 G2B 시스템을 통해 확인하시기 바랍니다.