동부도로사업소 보강재 전기설비 공사

1. 사업 개요

• 목적 : 동부도로사업소 관할 도로 구간의 보강재 설치(콘크리트·철근·보강판 등)와 전기설비(조명·전력·제어 설비 등) 시공을 통해 도로 구조·기능을 개선하고, 교통·안전관리 인프라를 구축한다.
• 범위 : 설계·시공·시험·감리·하자보수·공정보고·사업관리까지 전 과정을 포함하며, 현장자재 승인, 하도급 관리, 전자인력·조달 시스템 활용, 사회기업 우선 사용 등 서울시 특수조건 전체를 적용한다.
• 계약 형태 : 일반 경쟁입찰(일괄입찰) 방식이며, 대안입찰은 제외한다.

2. 주요 자격요건

• 사업자 자격

  • 건설업을 영위하는 법인·개인사업자이며, 전기공사 면허와 보강재 시공 경험을 보유해야 함.
  • 현장대리인(공사현장대리인) 이력서·위임장을 제출하고, 계약담당자의 사전 승인을 받아야 함.
  • 현장대리인은 계약 착공일부터 현장에 상주하고, 교체 시 7일 전 사전 승인 필요(제9조).

• 하도급·안전 관리

  • 하도급업체는 최근 5년간 안전·품질 위반 이력(별표 2) 이 없을 것을 조건으로 선정·교체 가능(제20조②).
  • 하도급계약 체결 시 직접시공 각서 제출 의무(제20조의2).

• 전자·인력 관리

  • 계약예정금액 1억원 이상인 경우 One‑PMIS(건설정보관리시스템) 사용자·공정계획 등록(착공 후 7일) 의무(제20조의2).
  • 동일 금액 초과 시 전자인력관리시스템(전자카드·단말기) 도입·운용 의무(제20조의5).

• 사회기업 우선 사용

  • 설계설명서에 품질 영향이 없을 경우 별표 1에 명시된 사회적 약자기업 제품·용역을 우선 사용(제8조의2).

• 보험·리스크

  • 손해·책임보험 가입 의무가 명시돼 있으며, 미가입 시 계약담당자가 대신 가입·비용 차감 가능(제6조).
  • 외국어 사용 시 번역·통역 비용은 원칙적으로 계약당사자 부담(제4조).

• 기타 필수 조건

  • 계약문서(계약서·특수조건·현장설명서·설계도면·시방서 등)와 일치하는 시공 수행.
  • 전자조달·전자인력·조달 시스템 사용 의무(제20조의6, 제20조의5).

3. 핵심 기술·물품 요구사항

| 구분 | 주요 요구사항 |
|------|----------------|
| 보강재 | 설계설명서에 명시된 철근·콘크리트·보강판 등 사용. 구매 전 공사감독관 승인 필요(제8조①). 승인 신청 → 7일 이내 회신, 부적합 시 자체 비용으로 제거·대체(제8조②). |
| 전기설비 | 전력 배전반, 전선·케이블, 조명·제어 설비 등. 설계도면·시방서 준수, 현장감독관 승인 후 반입. |
| 자재 승인 절차 | 승인 신청 접수 → 7일 이내 현장감독관 회신; 부적합 시 자체 비용 부담(제8조①·②). |
| 사회기업 우선 사용 | 품질 영향이 없을 경우 별표 1 우선순위에 따라 자재·용역 선정(제8조의2). |
| 전자조달 청구 | 전자조달 시스템을 통한 장비·노무·자재 대금 구분 청구 필수(제20조의6). 구분 미이행 시 계약 담당자 감액 가능. |
| One‑PMIS 활용 | 착공계 제출 후 7일 이내 사용자·공정계획 등록, 공정보고·사업관리 의무(제20조의2). |
| 전자인력관리 | 1억원 이상 계약 시 전자카드·단말기 설치·운용, 근로자 근무일수 기록·연계(제20조의5). |
| 설계변경 | 설계변경 요청 시 14일 이내 현장감독관·계약담당자 동시 서면 통지(제13조). 승인 후 21일 이내 회신, 승인 시 30일 이내 비용·기간 조정 청구(제12조). 무단 시공 시 비용·기간 조정 불가(제12조⑤). |
| 지연배상금 | 목적물별 준공기한 위반 시 일수당 지연배상금 부과(제15조). |
| 검사·정밀안전진단 | 계약담당자 판단에 따라 정밀안전진단 시행 시 비용·보수비용은 계약당사자 부담(제16조). |
| 하자보증·정밀안전점검 | 하자담보책임기간 내 정밀안전진단 필요 시 비용 계약당사자 부담(제18조③). |
| 하도급 제한 | 직접시공·전문건설업자는 직접시공 의무, 하도급 제한 예외 존재(제20조의2). |
| 분쟁·조정 | 분쟁 발생 시 30일 이내 서면 제기, 45일 이내 증빙·증거자료 제출, 60일 이내 계약담당자 결정(제21조). 중재 시 사전 서면 중재합의 필요(제22조). |

4. 주의사항

• 통지는 서면이어야 하며, 구두 지시는 3일 이내 서면 확인 요청 및 3일 이내 서면 회신 의무(제5조).
• 계약문서 충돌 시 우선순위
  1. 설계변경 승인문서
  2. 계약서
  3. 본 특수조건
  4. 조달청 특수조건
  5. 일반조건 등(제3조②).
• 자재 구매 전 승인 필수. 승인 없이 구매 시 부적합 자재는 계약당사자 비용으로 제거·대체(제8조②).
• 현장대리인 교체는 사전 승인 필요. 무단 교체 시 계약담당자가 교체 요구 가능(제9조③④).
• 하도급업체 교체 시 안전 위반 이력이 있으면 교체 요구 가능. 교체 기간 중 작업정지 가능, 기간 연장 불가(제20조③).
• 전자조달·전자인력관리시스템 사용 위반 시 계약금액 차감 가능(제20조의6, 제20조의5).
• 사회기업 우선 사용 위반 시 계약 담당자가 권고하고, 계약당사자는 가능한 범위 내 이행 노력 의무(제8조의2).
• 손해·책임보험 미가입 시 계약담당자가 대신 가입, 비용 차감(제6조).
• 지연배상금 부과 기준 및 절차 준수(제15조).
• 정밀안전진단·보수비용은 계약당사자 부담(제16조, 제18조③).
• 설계변경 승인 없이 시공한 부분은 비용·기간 조정 청구 불가(제12조⑤).
• 하도급 교체 시 작업정지에 대한 기간 연장 요청 금지(제20조③).
• 분쟁 제기는 30일 이내 서면, 45일 이내 증빙·증거자료 제출, 60일 이내 계약담당자 결정; 미결정 시 자동 수용(제21조④⑤).
• 중재를 원할 경우 사전에 서면 중재합의 체결 필요(제22조⑥).
• 전자조달 청구 시 장비·노무·자재 대금 구분 청구 필수; 구분 미이행 시 계약 담당자 감액 가능(제20조의6②③).
• One‑PMIS 등록 지연 시 패널티 부과(제20조의2②).
• 현장설명서·설계도면·시방서와 실제 시공 내용이 일치하도록 관리(제3조②).

위 내용은 서울특별시 공사계약 특수조건(제742호, 2025‑06‑02) 및 일반조건에 근거한 핵심 요약이며, 실제 입찰공고서·설계서·현장설명서 등 상세 문서와 함께 최종 검토하시기 바랍니다.