25년 EV Link 기관거점형 전기차 충전기 구축 사업

1. 사업 개요

• 목적: 2025년 EV Link 기관거점형 전기차 충전기 네트워크 구축 – 급속 100 kW와 완속 7 kW 충전기를 지정된 5개 국소에 설치·운영한다.
• 범위: 충전기 본체, 전력공급 케이블·차단기·기초패드·분전반 등 전·전기 설비 일체 설치, 인허가(한전 전기사용신청, 전기안전공사 사용전검사) 수행, 승인도서·준공도서·시운전 사진 등 모든 시공·검증 서류 제출.
• 사업기간: 계약 체결일로부터 90 일 이내에 준공(설계·시공·인허가·검수가 모두 완료되어야 함).

2. 주요 자격요건

• 전기공사업법 제 5조에 의한 전기공사업 면허 보유
• 국가계약법 시행령 제 76조에 따른 결격사유 없음(신용·재무·법적 제한)
• 국세·지방세 체납이 없는 업체
• 국내 전기차 충전소 인프라 구축 실적 보유(최근 3 년)
• 급속 (100 kW 이상) 충전기 설치 실적 제출 필수
  • 300 기 이상 → 10 점, 200 기 이상 → 8 점, 150 기 이상 → 6 점, 150 기 미만 → 3 점
• 초급속 (200 kW 이상) 충전기 설치 실적(선택) – 있으면 10 점, 없으면 0 점
• 계약 후 90 일 이내에 별첨 1(현장 상세 정보) 모든 국소에 준공 가능한 업체
• 당사 시방서(첨부 PDF) 에 맞는 시공이 가능한 업체
• 제출 서류(사업자등록증, 법인등기부등본, 대표자 인감증명서, 신용평가 등급서 등) 전부 구비

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 충전기 사양: 급속 100 kW, 완속 7 kW 총 5 대(완속) + 2 대(급속) 설치
• 전기 설비 일체: 케이블(차단기 포함), 기초패드, 분전반, 전력공급 설비 단선도, 접지·배관·지중관료공사 등
• 차단기·분전반: LS·현대 제품 적용, 차단기 타입 S‑TYPE, 외함 STEEL 1.5 t(옥외 분전함은 SUS 재질)
• 케이블 제조사: LS전선, 대한전선, 가온전선, 대원전선, 일진전기 + 한미케이블 중 선택
• 인허가·인계: 한전 전기사용신청 접수·입회, 전기안전공사 사용전검사·점검 신청·입회, 현장실사·한전·발주처 협의 후 착공
• 도면·승인: 착공 전 설치 위치 도면, 분전반 결선도, 전력간선 계통도 등 제출 → SKEL(발주처) 최종 승인 후 시공
• 시공 절차: 현장 실사 → 대관 업무 → 현장 미팅 → 도면·내역서 승인 → 시공 → 시운전 → 준공도서·점검표·사진 제출
• 안전·보건: 개인 보호구 착용, 안전펜스·2인 1조 고소작업, 현장 순회 점검, 위험성평가표, 사고보고체계, 안전관리비 사용계획서 등 제출
• 준공·시운전 서류: 설치완료보고서, 하자보증서, 세금계산서, 사업자등록증, 환경·전기안전공사 준공서류 등

4. 주의사항

• 제안서 제출 기간: 2025‑09‑01 (월) ~ 2025‑09‑06 (토) 23:59, 전자우편(jh.y@skelectlink.com) 로 제출
• 서류 반환 없음 – 누락·미제출 시 입찰자격 상실, 이의 제기 불가
• 평가 결과 비공개 – 제안서 점수·협상 결과는 공개되지 않으며, 이의 제기 불가
• 가격 평가
  • 입찰하한가 (발주처 예가의 87.745 %) 미만 투찰 → 가격점수 0점
  • 가격점수 = 20 − {(투찰금액 − 최저투찰금액) ÷ 최저투찰금액} × 100
• 동점 시 우선순위: 정성점수 > 배점이 큰 정성 항목 > 추첨
• 시공 지연: 계약 후 90 일 내 준공 불가 시 차순위 업체 선정 가능, 지연 시 계약 해지·제재 가능
• 시방서·현장 도면 사전 승인 필수 – 승인 없이 시공 시 오시공 비용은 인정되지 않음
• 보안·윤리 서약: 보안각서, 성실시공 이행서약서, 안전보건 준수서약서 등 모든 서약을 제출해야 함
• 법적·분쟁 처리: 계약·입찰 관련 분쟁은 발주사 소재지 관할 법원에서 해결
• 인허가·인계 업무: 한전 전기사용신청, 전기안전공사 사전점검·사용전검사 등 전문 담당자가 직접 수행(입찰자 직접 수행 금지)
• 제출 서류 목록 (요약)
  1. 입찰등록서류 – 신청서, 서약서, 보안각서, 성실시공 이행서약서, 안전관리 준수서약서, 사용인감계, 개인정보 동의서 등
  2. 정량평가서류 – 신용평가 등급서, 급속·초급속 설치 실적증명서, 사업실적 증명서 등
  3. 정성평가서류 – 공정표·관리계획, 현장실사·설계내역서, 안전보건 관리계획서 등
  4. 가격평가서류 – 가격제안서(투찰금액)

요약: 급속 100 kW와 완속 7 kW 충전기 7대를 5개 국소에 90일 내 설치·인허가·준공까지 일괄 수행하는 사업이며, 전기공사업 면허·신용·실적·시방서 적합성을 모두 충족해야 하고, 정량·정성·가격 평가를 거쳐 10일 이내 선정·통보된다. 제출 서류 누락·허위·지연 시 실격·제재 위험이 크므로 모든 요건을 정확히 확인하고 기한 내에 전자우편으로 제출해야 한다.