EV버스 충전소 설치에 따른 전기공사 및 부대토목,기초공사(캐노피 앙카작업 포함)

1. 사업 개요

• 목적: 2025년 지역별 무공해차 전환 브랜드사업(급속) 일환으로, 강원도 홍천군 홍천읍 희망리 393 에 위치한 금강고속 홍천버스터미널에 EV버스용 급속 200 kW 급 파워뱅크 분리형 충전기(240 kW) 3기 및 파워뱅크 5기, 케이블·차단기·기초패드·분전반 등 충전 인프라 전체를 구축한다.
• 범위: 전기공사(케이블·차단기·분전반·기초패드·캐노피 앵커 작업 포함), 부대토목·기초공사, 한전 전기사용 신청·입회, 전기안전공사 사용전검사·입회 등 인허가 업무 일체.
• 계약기간: 2025‑09‑23 ~ 2025‑12‑12 (시운전 완료 시점을 과업 준공조건으로 함).
• 평가방식: 조달청 시설공사 적격심사 기준에 따라 정량평가(100점) – 수행능력평가 10점 + 입찰가격평가 90점 으로 채점 후 최고득점자를 우선사업대상자로 선정하고, 낙찰 후 5일 내 협약 체결이 안 될 경우 차순위자에게 기회를 제공한다.

2. 주요 자격요건

• 전기공사업법 제5조에 의한 전기공사업 면허 보유
• 국가계약법 시행령 제76조에 따른 결격 사유 없음
• 국세·지방세 체납 없음
• 국내 EV버스 200 kW 급 이상 충전소 인프라 구축 수행 실적 보유(실적 증명서·공사실적 내역서 필수)
• 별첨 1(현장 상세) 내 모든 국소(충전기·파워뱅크·기초·캐노피 등)를 계약 기간 내 준공 가능
• 현대엔지니어링 시방서에 맞게 시공 가능 (시방서·도면·물량내역서 등 상호 협의 시행)
• 단독 수행(하도급 금지) 가능 – 하도급 없이 전체 공사를 직접 수행
• 현장대리인 상주 및 기술자격 수첩·경력 확인서 제출 가능

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 충전기 사양: 급속 200 kW 급 이상 파워뱅크 분리형 충전기(240 kW) 3기 설치
• 전기 설비 일체: 전력 케이블·차단기·분전반·기초패드·접지·SPD·보호장치 등 전·후단 설비 전부 포함
• 캐노피·앵커 작업: 캐노피 구조물 및 앵커(기초·앵커) 시공 포함
• 인허가 업무: 한전 전기사용 신청 접수·입회, 전기안전공사 사용전검사·입회 등 수행
• 시방서 준수: 전압·주파수 기준(60 Hz±0.2 Hz, 110/200/220 V 오차 범위), 차단정격, 접지·SPD, 방수·방진, 외함·보호조치 등 모든 전기설비 기본 요건 적용
• 시공도·현장대리인: 현장대리인 상주·시공도 작성·제출, 기술자격 수첩·경력 확인서 사전 승인 필요
• 안전·보건: 중대재해처벌법·산업안전보건법 기반 안전·보건 관리계획서 제출, 현장 안전관리 요원 지정
• 준공·인도: 충전기 시운전 완료 후 설계도면·물량내역서·준공도·준공내역서 일체 제출
• 기타: 설계변경은 발주자 지시·추가공사·기타 필요 시 발생, 법령 우선 적용

4. 주의사항

• 제출 서류: 입찰(제안) 참가 신청서, 서약서(보안·성실시공·안전관리), 사용인감계, 개인정보 수집·이용 동의서, 전기공사업 면허·사업자등록증·법인등기부등본·인감증명서, 정량평가 서류(경영상태·시공실적·가격제안서), 공사계획·관리(공정표), 현장실사·설계내역서, 안전보건 관련 자료 등 전부 정확히 구비해야 함.
• 허위·과장 실적: 실적증명서·공사실적 내역서 등 허위·과장 내용이 확인될 경우 우선사업자 및 모든 입찰 자격 박탈 및 법적 불이익 발생.
• 하도급 금지: 단독 수행 의무 위반 시 계약 무효·입찰 자격 상실.
• 협약 체결: 낙찰 후 5일 내 협약 체결이 안 될 경우 차순위자에게 기회 전환.
• 법령·시방서 우선: 설계도서와 법령이 상충할 경우 법령 우선 적용, 설계변경 필요 시 증빙 서류 제출.
• 현장조사·대리인: 현장대리인 상주·시공도 승인 필수, 현장대리인 교체 시 발주처 사전 승인 필요.
• 인허가·인전비: 전기사용 신청·사용전검사·입회 등 인허가 업무와 관련 비용은 시공업체가 부담하고, 필요 서류·절차를 직접 수행.
• 질의·연락: 입찰 관련 질의는 담당 **김태현 책임(kthyun@hec.co.kr, 02‑2134‑7354)**에게 이메일 문의.
• 개인정보·보안: 개인정보 수집·이용 동의서와 보안각서 서명·날인 필수, 정보 유출 시 법적 제재.
• 공사 기간 연장: 천재지변·기후·지연 사유 등 불가피한 경우 증빙 서류 제출 후 공사 기간 연장 가능.
• 분쟁 관할: 계약·입찰 관련 소송·분쟁은 발주기관 소재지 관할 법원에서 해결.

※ 위 내용은 첨부 0 (입찰공고문)·첨부 4 (시방서) 등을 종합한 핵심 요약이며, 상세 내용은 원본 파일을 반드시 확인하시기 바랍니다.