부산남중학교 화장실개량 및 기타 전기공사

1. 사업 개요

• 목적: 부산남중학교 화장실 4실을 전면 개량·보수하고, 그 외 전기공사를 수행하는 소액수의 전자견적 공고.
• 범위: 화장실 배관·전기·조명·급수·배수 설비 등 4실 전면 공사 + 학교 내 기타 전기공사(배선·전선관·전기 설비 등).
• 특징: 전자견적·전자계약·청렴계약 적용, 지역제한경쟁(부산광역시 내 업체) · 총액견적(적격심사 비대상)· 공사 기간 = 착공일부터 준공일 후 5 일 이내.

2. 주요 자격요건

• 전기공사업법 제4조에 따라 전기공사업 등록업체이어야 함.
• 사업장 소재지: 견적공고일 전일부터 견적서 제출일까지 법인등기부상 본점(또는 개인사업자 경우 사업장) 소재지가 부산광역시 내에 있어야 함.
• 전자입찰 등록: 국가종합전자조달시스템(KONEPS) · 조달청 ‘입찰참가자격등록규정’에 따라 사전 등록·인증서 확보 후 전자견적 제출.
• 동일인 겸임 금지: 한 업체가 두 개 이상의 업체 대표자를 겸임하고 동시에 입찰 시 모든 입찰서 무효.
• 조세포탈·횡령 등 유죄 판결: 판결일로부터 2 년 이내인 자는 입찰 불가.
• 공동도급 금지: 공동수급체(공동도급) 구성 불가.
• 전자견적 전용: 현장설명 생략, 시방서 열람은 서부교육지원청 4층 시설지원과에서 가능.

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 공사 내용:
  • 화장실 개량(전기·배관·조명·급수·배수) 4실 전면 교체·보수.
  • 기타 전기공사(배선·전선관·전기 설비·전기배선 등).
• 자재: 관급자재는 없으며, 모든 자재는 자체조달.
• 보험료 반영: 국민연금·국민건강보험·노인장기요양보험·퇴직공제부금·산업안전보건관리비 등 합계 4,252,838 원을 견적에 포함.
• 하도급 관리:
  • ‘하도급지킴이’ 이용 필수.
  • 하도급 계약서 전자 제출·전자대금 지급(인출 제한 기능 사용).
  • 하도급 계약 자료 공개 의무(‘하도급거래 공정화에 관한 법률’).
• 안전·보건:
  • 중대재해처벌법·산업안전보건법 준수, 안전보건관리 준수 서약서 제출.
  • 계약대금 상계(하자보증금·지연배상금) 규정 적용.
• 노무비 관리: 노무비 구분관리·지급확인제 시행, 체불 시 직접 지급 가능성(근로자 청구 시 계약대금 중 해당 금액 직접 지급).
• 건설기계 임차: 임차 시 ‘건설기계 임대차 표준계약서’ 및 ‘대여대금 지급보증서’ 제출 의무.
• 계약대금: 양도·양수 금지, 질권 설정 불가; 상계(하자보증금·지연배상금) 가능.

4. 주의사항

• 견적 제출 기간: 2025‑11‑14 10:00 ~ 2025‑11‑19 10:00 (24 시간 전자 제출 가능).

• 개찰 일시·장소: 2025‑11‑19 11:00, 서부교육지원청 학교지원과 입찰집행관 PC.

• 전자견적 전용: 종이 입찰서 제출 불가; 제출 여부는 KONEPS ‘보낸문서함’에서 확인.

• 시스템 장애: 장애 발생 전 접수된 입찰서는 연기된 입찰에 유효, 재제출 불가.

• 재입찰: 유찰 시 재입찰 실시하지만 개별 업체 안내 없음; 차순위자 심사 절차 동일.

• 청렴·안전보건 서약서: 미제출 시 낙찰 취소 가능.

• 하도급: ‘하도급지킴이’ 이용 확약서 미제출·전기대금 미지급 시 부정당업자 지정 및 입찰참가자격 제한.

• 계약대금 상계: 하자보증금·지연배상금 등은 계약대금과 자동 상계·공제 처리됨.

• 업체 정보 변경: 사업자등록증·상호·대표자 등 변경 시 KONEPS 및 ‘경쟁입찰참가자격등록증’ 업데이트 필수; 미이행 시 견적 무효.

• 입찰 무효 사유: 요건 미충족, 지역제한 위반, 공동대표 겸임, 전자입찰 미등록 등.

• 문의처

  • 전자조달 콜센터: 1588‑0800
  • 공사 내용 문의: 시설지원과 황진표 051‑250‑0585
  • 계약 관련 문의: 학교지원과 박건우 051‑250‑0552

• 낙찰 하한율: 예정가격 69,290,000 원(A값 4,252,838 원 차감)에서 89.745 % 이상의 견적을 제시해야 함. 최저가격 순으로 차순위자 심사 후 수의계약 배제사유가 없을 경우 계약상대자 선정.

위 내용은 공고문(첨부 PDF)과 원가계산(첨부 Excel) 정보를 기반으로 핵심 사항을 정리한 것입니다. 상세 시방서·특수조건은 반드시 원본 문서를 확인하시기 바랍니다.