[혁신] AID 인증 관리시스템 구축 업체 선정

1. 사업 개요

• 목적: 한양여자대학교는 AID 인증(인공지능·디지털 혁신 등) 관리·조회·통계·연계 기능을 제공하는 통합 시스템 을 신규 구축·운용하여 대학 내 인증 업무의 효율성·투명성·보안성을 확보하고, 디지털 전환 목표를 달성하고자 합니다.
• 범위: 인증 신청·승인·추적·리포트·통계·외부 연동 (예: 학사·학생 관리 시스템, 외부 인증기관 API) 을 포함한 웹·클라우드 기반 소프트웨어 솔루션 개발·테스트·인수·1년 하자보수 까지 전 과정을 수행합니다.
• 발주 형태: 소프트웨어용역 (일반 용역 계약) 이며, 계약 문서 (계약서·일반조건·특수조건·과업내용서·산출내역서) 가 적용됩니다.

2. 주요 자격요건

• 소프트웨어 개발·통합·품질관리 경험 5년 이상 (공공기관·대학 프로젝트 포함)
• ISO/IEC 25010·ISO/IEC 27001 등 품질·보안 인증 보유(또는 관련 인증서 제출 가능)
• 소프트웨어산업진흥법·국가정보화기본법·소프트웨어사업 대가산정 가이드 에 따른 대가 산정·수행 능력
• AID 인증 관리 프로세스 설계·구현 경험 (예: 인증 신청·승인·추적·리포트·통계)
• 공공조달 절차 전반(입찰·계약·이행·감리·검증·계약해제 등) 에 대한 실무 이해 및 적용 경험
• 하도급 관리·표준 하도급 계약서 준수 능력 및 하도급 승인 절차 수행 가능
• 책임소프트웨어사업관리기술자 및 현장(프로젝트) 관리자 지정·상주 가능
• 1년 이상 하자보수·보증 조직(전담 유지보수팀) 보유
• 개인정보보호법·PIPA 및 보안 요구사항 충족 능력

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 플랫폼: 웹·클라우드(또는 온‑프레미스) 형식의 인증 관리 시스템, UI/UX 포함, 반응형 디자인
• 보안: HTTPS·TLS, 데이터 암호화, 사용자 인증·권한 관리·감사 로그, 접근 제어·보안 정책 적용
• 연동: 기존 대학 학사·학생 관리 시스템, 외부 인증기관 API 등 표준 연동 구현, REST/GraphQL 등 API 설계
• 데이터베이스: 설계·정규화·백업·복구 지원, 대용량 데이터 처리·통계 기능 제공
• 품질보증: 사업품질보증계획서·사업수행계획서·역할‑분담 협조사항 제출, 품질 관리 절차·테스트 계획 포함
• 산출물:
  • 과업내용서(범위·일정·인력·장비 투입·보안·표준화·품질보증 계획)
  • 사업품질보증계획서
  • 역할‑분담 협조사항 문서
  • 소프트웨어 대가산정 가이드에 따른 상세 작업·비용 산출서
• 지식재산권: 발주기관·계약상대자 공동소유(특별히 별도 협의 시 제외), 특허·실용신안 등 공동소유·양도 시 공동동의 필요
• 기술자료 임치: 소스 코드·매뉴얼·플로우차트·유지보수자료 등 을 제3자 임치기관(예: 한국소프트웨어산업협회 지정기관) 에 임치 (수수료 계약상대자 부담)
• 하도급: 필요 시 ‘소프트웨어사업 표준 하도급 계약서’ 에 따라 사전 승인(14 일 이내) 필요
• 하자보수: 1 년 무상 하자보수(하자 발생 시 즉시 보수·원인·조치 보고) 및 하자보수보증금 (계약 금액 × 2 %) 제출
• 대가 지급: 기성·완료 대가 검사 후 5 일 이내 지급, 지연 시 금융기관 평균 대출 금리 × 지연 일수 × 미지급액 이자 부과

4. 주의사항

• 계약문서 확인: 계약서·일반조건·특수조건·과업내용서·산출내역서가 모두 포함된 ‘계약문서’를 반드시 검토하고, 상충 시 특수조건이 우선 적용됩니다.
• 계약보증금: 최소 15 % (현금·보증서) 또는 보증기관을 통한 용역이행보증서 제출이 필수이며, 감액 시 보증금 반환, 증액 시 추가 납부 필요합니다.
• 과업변경·계약금액조정: 추가·특별·특별업무 지시 시 계약담당 공무원과 사전 협의 (제16조·제17조) 필수, 조정은 시행령 제65조 준용, 30 일 이내 처리, 예산 초과 시 업무량 조정 가능.
• 지체상금: 계약 금액(또는 연차별 금액) × 지체일수 × 지체상금률(최대 30 %) 적용, 불가항력·발주기관 책임 등 예외 사유(제18조·제32조) 제외.
• 하자보수·보증금: 하자 발생 시 1 년 내 무상 보수 의무, 하자 발생 시 하자보수보증금 (2 % 계약 금액) 미이행 시 국고 귀속(제59조).
• 기술자료 임치: 임치기관에 소스 코드·매뉴얼 등 임치 필요, 임치기관 지정·수수료 계약상대자 부담(제57조).
• 하도급: 하도급 시 ‘소프트웨어사업 표준 하도급 계약서’ 제출·사전 승인(14 일 이내) 필수(제60조).
• 대가 지급 지연 이자: 지급 지연일수 × 미지급 금액 × 금융기관 평균 대출 금리 (제28조).
• 지식재산권: 공동소유 원칙(제56조·제56조의2·제56조의3) 및 제3자 양도 시 공동동의 필요.
• 비밀·보안: 개인정보·인증 데이터 보호(PIPA·보안법) 위반 시 계약 해제·벌금 가능(제35조·제35조의2·제35조의3).
• 분쟁 해결: 협의 → 중재 → 법원(제36조), 전자조달 시스템에 계약·입찰 정보 공개(5 년 이상) 의무(제61조).
• 검사·인수: 과업 완료 시 검사(14 일 이내) 후 인수(제20조·제21조), 검사 중 시정 필요 시 추가 검사 기간 포함.
• 선금 정산: 선금 미정산 잔액 시 약정이자 가산 반환(제29조·제30조).
• 근로자·최저임금: 계약 수행 중 최저임금법·근로기준법 준수 의무(제35조·제35조‑2), 위반 시 계약 해제 가능.
• 기타: 계약 담당 공무원·감리원·책임건설사업관리기술자와의 업무 협의·지시 준수(제41조·제42조·제43조), 공공조달 관련 재검토 주기(3 년마다) (제62조).

요약: 본 공고는 소프트웨어 용역 프로젝트이며, 핵심은 보안·연동·품질보증·지식재산권 공동소유·1년 무상 하자보수 와 공공조달 절차(제15조·제16조·제17조·제18조·제19조·제20조·제27조·제53조·제56조·제57조·제58조·제59조·제60조·제61조 등) 를 정확히 이행하는 업체 선정입니다. 입찰·계약 시 위 조건을 모두 충족하고 문서 관리를 철저히 해야 합니다.