아산 열병합발전소 건설사업 종합설계기술용역(토목)

1. 사업 개요

아산 열병합발전소(충청남도 아산시 배방읍 장재리 2133번지) 건설을 위한 **종합설계기술용역(토목)**으로, 기본·실시설계 단계에서 요구되는 모든 토목 설계·계산서·도면을 제공한다. 설계 범위는 기초·구조물 계산서, 지구‑벽·배수·전력구·공동구·탱크·배관‑지지·플랫폼 등 19 종 이상의 주요 시설물에 대한 계산·설계·수량산출·내역서·As‑Built 도면까지 포괄한다. 계약기간은 계약일로부터 2030‑04‑01까지이며, 과업 수행은 2025‑12‑05 ~ 2025‑12‑09 (전자입찰) 이후 2030 년 초까지 진행된다.

2. 주요 자격요건

• 법인·사업자 등록 – 국가종합전자조달시스템(G2B) ‘지명경쟁자료조회’에 등재된 토목 설계·엔지니어링 업체
• 법적·기술적 역량 – 토목 설계사(또는 동등 자격) 보유, 대형 발전소·산업플랜트 기초·구조물 설계 경험 ≥ 5 년
• ISO 9001 품질경영시스템 인증 (또는 동등 수준) – 품질·보증 책임 전부 하수급인 부담
• 인력 – 프로젝트 매니저, 현장대리인(책임 기술자), 구조·지반·배수 분야 전문 엔지니어(자격·경력 명시)
• 소프트웨어 – AutoCAD R14 이상, STAAD·MIDAS 모델 파일 제출 능력, 전산 모델링·계산서 파일 제공
• 재정·보증 – 계약금액의 15 % (≈ 95 830 800 원) 이상의 용역이행보증서 또는 현금 보증, 계약 불이행 시 입찰보증금(5 %·≈ 31 942 370 원) 전액 귀속
• 청렴·보안 – ‘청렴계약이행각서’ 서명 및 부패·뇌물 제공 금지 서약, 모든 설계·자료·산출물 비밀로 유지
• 재하도급 금지 – 사전 서면 승인 없이는 하도급·재하도급 불가(승인 시 비용 ≥ 88 %·특수 분야 제외)

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 계산서 – SCR·연료가스 히터·청정·오염 오일 탱크·암모니아·옐로우 플룸 저장탱크·응축수 저장탱크·GIS·배수 탱크 등 19 종 이상 기초·구조물 계산서, 지반·말뚝·동적·정적 해석 결과 포함 (STAAD·MIDAS 파일 첨부)
• 설계도면 – 기초·구조물 도면(기초도, 상세도, 단면도), 지구‑벽·배수·전력구·공동구·배관‑지지·플랫폼·독립기기·부대시설(운동장 등) 도면, A3 크기, AutoCAD R14 이상, 전산 파일 별도 제출
• 수량·내역서 – 기본·실시설계 수량산출서·내역서(제공 양식·기준 준수), 단가·수량 명시, 30 일마다 기성 청구 가능
• As‑Built 도면 – 공사 완료 후 1 개월 이내 제출, 현장 변경 사항 반영
• 단위·표현 – SI 단위 기본, 필요 시 영미법 ft‑lb 병용 가능, 모든 도면에 제3각법 적용, 선·치수·제목표시 규격(라인 굵기·치수 기입 방식 등) 준수
• 품질보증 – 최신 ISO 9001 품질경영시스템 적용, 정기·수시 설계품질 검증, 설계 오류 시 자체 재수행·보수 책임
• 보증·지연·벌칙 – 1 일당 계약금액의 1,000 분의 2.5 (최대 10 % 한도) 지체상금 부과, 15 % 용역이행보증서(또는 현금 보증) 제출 의무

4. 주의사항

• 입찰 방식 – ‘지명경쟁입찰’ + ‘전자입찰’ (조달청 나라장터 G2B), 공개 등록된 업체만 참가 가능
• 가격 결정 – ‘예정가격’ 이하·‘예정가격 90 % 이상’ 제한 최저가 낙찰; 전자 추첨(2 개 예비가격) 후 상위 4 개 평균값으로 최종 예정가격 산정
• 입찰·개찰 일정 – 전자입찰서 제출 2025‑12‑05 ~ 2025‑12‑09 (10:00 ~ 10:00), 개찰 2025‑12‑09 11:00 예정
• 제출·승인 절차 – 검토용 계산서·도면 5 일 전 제출 → 승인용 계산서·도면 (설계공정표 기준) → 건설용 계산서·도면 → 최종 도면·전산 파일, 제출 순서 위반 시 수정·재제출 요구 가능
• 재하도급 – 서면 승인 없이는 하도급·재하도급 금지, 승인 시 비용 ≥ 88 %·특수 분야 제외, 위반 시 계약 해제·입찰 제한 조치
• 청렴·보안 – ‘청렴계약이행각서’ 서명·위반 시 2 년 ~ 최고 기간 입찰참가자격 제한, 부패·뇌물 제공 금지, 설계·산출물·자료 전부 비밀 유지
• 보증·벌칙 – 낙찰 후 계약 미체결 시 입찰보증금(5 %·≈ 31 942 370 원) 전액 귀속, 계약 불이행 시 이행보증서(15 %·≈ 95 830 800 원) 현금 납부 의무, 지연일수당 2.5 %·10 % 한도 내 지체상금 부과
• 품질·수정 – 설계 오류·품질 미달 시 현장 인력 (M/H) 투입비 감액·계약 취소 가능, 성과품 수정·보완 의무, 도면·계산서 품질 저하 시 계약 해지 가능
• 분쟁·조정 – 계약 수행 중 분쟁 발생 시 30 일 내 협의, 불성립 시 조정·중재·법원 판결 절차 적용, 계약 수행 중단 금지
• 기타 – 인·허가·자료 지원 요구 시 하수급인 의무 수행, 설계 변경 시 ‘특별업무·추가업무’는 계약금액 조정 가능(시행령 제 65조 적용), 계약 기간 연장 가능(불가항력·발주자 지시 등)

※ 위 내용은 공고·계약 일반조건·특수조건·청렴이행각서 등 주요 조항을 종합한 요약이며, 상세 규정은 각 첨부 문서(엔지니어링사업계약 일반조건, 특수조건, 과업지시서 등)를 반드시 확인하십시오.