아산 열병합발전소 건설사업 종합설계기술용역(플랜트건축)

1. 사업 개요

• 목적 : 아산 열병합발전소(열병합·열병합발전) 기본·실시설계 중 플랜트 건축 부분을 수행하는 종합설계용역으로, 각 플랜트 건물(가스터빈동, 배열회수보일러동, 증기터빈동 등 8동)의 건축·구조 설계, 가설공사·안전계획, 물량·내역서, 인허가 도서 등을 법정·인허가 기준에 맞추어 설계한다.
• 범위 :
  • 기본·상세 건축·구조 설계 (평면·입면·단면, 마감재 선정, 내진·구조계산서 등)
  • 가설공사 설계(시스템 비계·동바리·안전망 등)와 가설구조계산서
  • 물량산출·내역서 작성(표준품셈 적용)
  • 인허가(건축허가·공작물축조신고·사용승인 등) 도서 작성 및 제출
  • 설계 변경·수정·준공도서 작성(공사 진행 중 발생하는 모든 변경 반영)
• 계약기간 : 계약일로부터 2030‑04‑01까지 (실시설계는 2029‑12‑31 공사 준공 전 완료)

2. 주요 자격요건

• 법적·입찰 자격
  • 한국지역난방기술(주) ‘지명경쟁자료조회’에 등록된 기업이어야 함
  • 지명경쟁입찰·전자입찰(조달청 나라장터 G2B) 가능 기업
• 청렴·윤리 요건
  • 청렴계약이행각서(반부패 서약) 제출 필수 (위반 시 2 년·6 개월·최대 2 년 입찰참가 제한)
• 기술·인력 요건
  • 프로젝트 책임건축사 1인, 차장급 고급기술자 ≥ 2인(전담), 대리급 중급기술자 ≥ 2인(전담), 사원급 초급기술자 ≥ 2인(타 프로젝트 겸임)
  • 설계·구조·가설·내진 등 플랜트 건축 전반에 대한 전문 역량 보유
  • AutoCAD 2020 이상, MS‑Office 2020 이상, 한글 2020 이상으로 전산 설계·보고서 작성 능력
• 재무·보증금 요건
  • 입찰보증금 = 계약금액의 5 % (≈ 18,692,800 원) 또는 동등한 보증서 제출
  • 낙찰 후 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 않을 경우 보증금 전액 귀속
• 기타
  • 하도급·재하도급 시 KDHEC 서면 승인 필수 (미승인 시 계약 취소)
  • 채권·대금청구권 양도 금지, 위반 시 계약 해제 가능

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 설계·산출물
  • 기본·상세 건축·구조 도면 (평면, 입면, 단면, 구조계산서, 내진확인서)
  • 가설공사 설계(시스템 비계·동바리·안전망 등) 및 가설구조계산서
  • 물량산출서·내역서(표준품셈 적용) 및 설계변경 시 수정된 산출서
  • 인허가 도서(건축허가·공작물축조·사용승인 등) 및 현장 협의 서류
  • 최종 준공도서(공사 완료 후 1개월 이내) 및 현장 변경 반영 설계도서
• 기술 사양
  • SI 단위(m·kg·s) 사용, 전산 파일(AutoCAD, HWP, MS‑Office) 제출
  • 도면·보고서는 KDHEC 제공 표준도면·지침에 따라 작성·반영
  • 가설·내진·구조 설계는 KDHEC 표준 도면 및 최신 건축·구조 코드 적용
  • 설계·구조·가설·내진 등 모든 문서는 전산(디지털) 형식으로 제공
  • 현장 여건(도시·부지 제약)으로 인해 상세도·물량이 일반 발전소보다 늘어날 수 있음을 감안
• 일정·품질
  • 설계 수행 기간은 계약일로부터 2030‑04‑01까지이며, 설계 완료 전 2029‑12‑31 공사 준공 예정
  • 설계 자료는 검토용 5일 전 제출 → 승인 → 건설용 순서로 단계별 제출
  • 품질은 ISO 9001 적용 권장, KDHEC 수시·정기 품질 점검 협조

4. 주의사항

1. 입찰 서류·조건 숙지 의무

   • 전자입찰서 제출 전 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서, 엔지니어링사업계약 일반·특수조건, 과업지시서, 청렴이행각서 등 모든 부속 문서를 완전 숙지해야 함. 미숙지 시 발생하는 불이익은 입찰자 책임.

2. 청렴·반부패 서약

   • 청렴이행각서 위반 시 2 년·6 개월·최대 2 년 동안 한국지역난방기술(주) 입찰 참가 제한, 계약 취소·해지 가능.

3. 제한적 최저가 낙찰

   • 예정가격 ≈ 373,855,935 원(부가세 포함) 의 90 % 이상 입찰자 중 최저가격이 낙찰자.
   • 낙찰자는 90 % 미만 입찰 시 무효.

4. 입찰보증금

   • 낙찰 후 계약 불이행 시 입찰금액의 5 %(≈ 18,692,800 원) 현금 또는 보증금 전액 귀속.
   • 재공고 입찰 시 동일 각서가 보증금으로 인정됨.

5. 하도급·재하도급 제한

   • KDHEC 서면 승인 없이는 하도급·재하도급 금지. 미승인 시 계약 해제·입찰보증금 전액 귀속.

6. 채권·대금청구권 양도 금지

   • 설계·시공·대금 청구권을 제3자에게 양도하거나 보증기관에 양도 시 반드시 KDHEC 서면 승인 필요.

7. 설계·제출 형식

   • 모든 설계·보고서는 AutoCAD 2020 이상, MS‑Office 2020 이상, 한글 2020 이상으로 작성·제출.
   • PDF·이미지 등 추가 형식은 KDHEC와 사전 협의 필요.

8. 기밀·자료 관리

   • KDHEC가 제공한 설계자료·지침은 기밀이며 무단 복제·열람·외부 유출 금지. 파기 시 파쇄·소각 처리 의무.

9. 계약 해지·위약

   • 계약 위반(착수 지연, 설계 지연, 부실 설계, 부정행위 등) 시 계약보증금 전액 귀속·지체상금(1일당 계약금액의 0.25 % 내) 부과.
   • 계약 종료 시 선금 미지급 잔액은 이자 없이 정산, 미정산 잔액 있으면 정산·상계 가능.

10. 분쟁·조정

    • 계약 수행 중 분쟁 발생 시 협의 → 조정·중재 → 법원 판결 순서로 해결.
    • 분쟁 중 설계·시공 중단 금지.

11. 기타

    • 설계 과정에서 인력·M/H 초과 투입 시 최종 대가 감액 가능.
    • 설계 지연·품질 저하 시 인력 교체·상주근무 요구 가능 → 불응 시 계약 취소.
    • 설계도서 수정·재제출 시 5일 전 검토용 제출 의무, 검토 후 반영 필수.

위 내용은 입찰공고·과업지시서·계약 일반·특수조건·청렴이행각서 등을 종합한 핵심 요약이며, 실제 입찰·계약 시에는 해당 문서 전체를 반드시 확인하고 서명·동의 절차를 거쳐야 합니다.