아산 열병합발전소 건설사업 종합설계기술용역(HVAC)

1. 사업 개요

• 사업명: 아산 열병합발전소 건설사업 종합설계기술용역 (HVAC & PLUMBING)
• 목적: 아산시 배방읍 장재리 2133 번지에 건설될 복합 CHP (가스·스팀 터빈 건물, 주제어·제어 건물, 관리·식당 건물, 냉각수 펌프 건물, 연료 가스 승압 건물, 암모니아 건물, 수폐수처리 건물, YPRA 저장 건물, 보안·안전 체험 건물, 종합 창고·정비 건물 등 10여 개 주요 건물)의 냉난방·환기·위생 설비에 대한 실시설계를 수행하고, 에너지‑절감 방안·고효율 기자재·건축물 에너지 효율 등급 인증·인허가 지원·용량·P&ID·플랜 도면·공사비 내역서·엔지니어링 BOM 등 전 과정을 제공한다.
• 범위: 설계 기준서·기술규격서·설계검토서·용량선정서·EQUIPMENT LIST·에너지절감방안검토서·각종 인허가 서류·PSM 인허가 지원 등 전부 포함.
• 사업기간: 계약일로부터 2030 년 4 월 1 일(건설 준공)까지(실시설계 단계)이며, 계약 후 7 일 이내에 과업수행에 필요한 서류·인력·공정표를 제출·승인받아야 한다.

2. 주요 자격요건

• 전자입찰서 제출 마감일(2025 년 12 월 8 일 12:00)까지
  1. 조달청 G2B에 사전 등록된 업체(전국종합전자조달 시스템)
  2. 최근 5 년 이내에 발전소·열원 시설(열병합·발전소 등)의 HVAC 및 Plumbing 실시설계 수행 실적(실적증명서·계약서 사본) 보유
  3. **입찰보증금(5 % 이상)**을 현금·보증증권으로 납부(보증증권은 이메일(julianna419@kdhec.com)으로 발송·수신 확인 필수)
• 기타:
  • 공동도급·재하도급 금지(특수조건 제11조·제28조)
  • 청렴계약이행각서 서명·제출 의무(위반 시 6 개월~2 년 입찰참가자격 제한)
  • SI 단위(미터법) 사용을 기본으로 하며, 필요 시 영미법(L‑ft) 병용이 허용됨

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• HVAC 설계
  • VAV 시스템 적용(주제어·제어 건물·공공기관 에너지 이용 합리화 규정 준수)
  • 난방·냉방·환기·공기압축·배관·제어 계통의 P&ID·플랜 도면·AS‑BUILT 도면 제공
  • 설계 기준서·기술규격서·용량계산서·EQUIPMENT LIST 작성
• Plumbing 설계
  • Potable Water·Safety Shower·Eye‑Washer 배관, 난방용 온수 배관 등 상세 설계
  • 배관 물량산출서·시공용 도면(슬리브·오프닝 포함) 작성
• 에너지·친환경
  • 고효율·저에너지 기자재 적용·에너지절감방안 검토서 제출
  • 건축물 에너지 효율 등급·친환경 인증(에코‑마크) 서류 작성·취득 지원
  • PSM(Process Safety Management) 인허가 필요 시 지원
• 공사비·물량산출
  • EMS 7 시스템으로 통합 내역서 작성, 원본 PDF 제출
  • MQC 8 시스템으로 수량산출서(BILLOF MATERIALS) 작성, 원본 파일 제출
  • 일위대가·단가산출·물량산출 등 상세 내역서 포함
• 성과품
  • 검토용·승인용·최종(건설용) 각 12부(문서 A4, 도면 A3) 원본 파일·CD ·디스크 제공(업체 부담)
  • 3 차(수정 · 승인 · 최종) 리비전 원칙, 수정 시 우리회사 수준에 맞추어 수행
• 품질·보증
  • 하자 보증기간: 준공검사 완료일부터 1 년(하자 발생 시 재수행·원인 조사·시정 보고서 제출)
  • ISO 9001 품질경영시스템 적용(품질보증계획 수립·이행)
• 보안·기밀
  • 설계·보고서·자료 외부 유출·누설 금지, 폐기물은 파쇄·소각 처리 의무

4. 주의사항 (입찰 참여 시 반드시 숙지)

1. 전자입찰만 허용 – G2B 시스템을 통한 전자입찰서 제출·개찰. 종이 입찰서 제출 불가.
2. 입찰 일정
   • 전자입찰서 제출: 2025‑12‑05 (금) 10:00 ~ 2025‑12‑09 (화) 10:00
   • 개찰: 2025‑12‑09 (화) 11:00 이후(예정)
3. 예비가격·예정가격 – 161,793,746 원(부가세 포함) 기준, 복수예비가격 15개 중 2개씩 추첨·산술평균 적용.
4. 낙찰 기준 – 예정가격 이하·예정가격 90 % 이상·최저가 입찰자; 동점 시 전자조달 시스템 자동 추첨.
5. 입찰보증금 – 5 % 이상 현금·보증증권; 보증증권 미수신 시 미납부 처리(보증금 0).
6. 청렴이행 – 입찰·계약·이행 과정에서 금품·향응 제공 금지. 위반 시 6 개월~2 년 입찰참가자격 제한 및 계약취소 가능.
7. 재하도급·채권양도 금지 – 하도급·재하도급·재양도 불가(특수조건 제11조·제28조). 위반 시 계약 해제·제재.
8. 성과품 제출 – 검토·승인·최종 각 12부(12 부씩)·원본 파일·CD·디스크 제공(업체 부담). 수정 시 우리회사 수준·동일 수준 작업 의무.
9. 단위·언어 – 기본 SI 단위 사용, 필요 시 영미법 병용이 허용. 국내 장비·자재 우선 적용(국가화 제고).
10. 기밀·보안 – 설계·보고서·자료를 외부에 누설·제공 금지, 폐기물은 파쇄·소각. 위반 시 손해배상·계약 취소.
11. 계약보증·지체상금 – 계약보증금(5 %)은 계약 불이행 시 우리회사에 귀속; 지연 시 계약서에 명시된 지체상금율(1일 당 계약금액의 0.25 % 내) 적용.
12. 인허가·인증 지원 – 에너지절약계획서·건축물 에너지 효율 등급·친환경 인증·PSM 인허가 서류 작성·제출을 포함해야 함.
13. 선금·기성 지급 – 선금 지급 시 “선급지급 기준에 관한 지침” 준수; 기성 부분 대가 청구 시 최소 30 일마다 검사 후 60 일 이내 지급; 지연 시 연체이자 적용.
14. 분쟁·조정 – 계약 수행 중 분쟁 발생 시 30 일 이내 협의, 조정·중재·소송 등 절차 진행 가능(분쟁 기간 중 설계 수행 중단 금지).
15. 기타 –
    • 공동도급 금지(특수조건 제28조)
    • 재하청·재하도급 금지(특수조건 제11조·제28조)
    • 선금·기성·지연 이자·지체상금 등은 모두 계약서에 명시된 금액·비율에 따라 적용
    • 입찰 무효 사유는 국가·우리회사 규정 위반 시 즉시 무효(국가·우리회사 계약사무처리규정 제47조 등)

요약: 본 입찰은 아산 열병합발전소 HVAC·Plumbing 실시설계 전체를 담당하며, 전자입찰·총액 경쟁 입찰, 5 % 보증금·청렴이행·공동·재하도급 금지·SI 단위·국내 장비 우선·3 차 리비전·성과품 각 12 부 제출 등 엄격한 조건을 갖춘 전문 엔지니어링 설계 용역이다. 위 사항을 모두 충족·준수해야 낙찰 및 계약 수행이 가능하다.