증산지하차도 보도 노후 CCTV 교체공사

1. 사업 개요

• 목적 : 증산지하차도 보도 구간에 설치된 노후 CCTV 시스템을 최신 IP‑기반 CCTV로 전면 교체·업그레이드하여 도로 이용자의 안전 확보 및 교통 관리 효율성을 향상한다.
• 범위 : 기존 카메라·모니터·제어장치 철거, 신규 CCTV 카메라·녹화장치·전원·네트워크 인프라 설치·연동, 현장 검증·시운전, 최종 인수·인계(준공 검사·인수증명서 발급 포함)까지 전 과정을 수행한다.
• 발주기관 : 서울특별시 도로사업소 서부도로사업소
• 계약문서 : 계약예규 “공사계약 일반조건”(2024‑09‑13 시행) + 서울특별시 “공사계약 특수조건”(2025‑06‑02 시행)

2. 주요 자격요건

| 구분 | 필수 요건 |
|------|-----------|
| 사업자 형태 | • 일반공사·전기·정보통신공사(또는 CCTV 전문시공) 사업자 등록 <br>• 건설사업자·전기공사·정보통신사업자 중 하나 이상 보유 |
| 현장대리인·현장감독관 | • 건설산업기본법 시행령 별표5(현장대리인) 및 시행규칙에 맞는 기술자격 보유자 <br>• 현장대리인 지정·위임 서류(이력서·위임장) 사전 승인 필요 |
| 시공 실적·경험 | • CCTV 교체·설치·유지보수 실적 3년 이상 또는 유사 규모(지하보도·도로) 시공 경험 <br>• 현장실사·시공계획서 승인 절차 준수 능력 |
| 보증금·보험 | • 계약보증금(10 % 이상) 및 손해배상보험(공사손해보험) 가입 의무 <br>• 보증이행업체·보험증권 제출 가능 |
| 디지털·시스템 활용 | • One‑PMIS(서울특별시 건설정보관리시스템) 사용 가능 <br>• 전자노동관리시스템(1 억원 이상 계약 시) 및 전자조달시스템(전자하도급) 활용 능력 |
| 사회·환경 규정 | • 사회적 약자기업 제품·용역 우선 사용(자재) <br>• 저공해·Tier‑1 이하 건설장비 사용 의무 <br>• 시중노임단가 이상 임금 보장 및 전자노동관리시스템 적용 |
| 하도급·노동 관리 | • 하도급 계약 시 전자조달시스템을 통한 전자 계약 체결 <br>• 불법·부당 하도급 금지, 하도급 제한 각서·직접시공 각서 제출 <br>• 하도급대금·하도급인·하도급인 자재·장비 대금 구분 청구·지급 의무 |
| 품질·안전 | • 시공상세도면·공정예정표·안전관리계획서 등 제출·승인 절차 준수 <br>• 정밀안전진단·저공해 장비 사용 규정 준수 (위반 시 비용 부담) |

3. 핵심 기술·물품 요구사항

| 항목 | 주요 사양·요구사항 |
|------|-------------------|
| CCTV 카메라 | • IP 기반, 최소 1080p 해상도, 야간 적외선(30 m 이상 가시거리) <br>• 방수·방진 IP66 이상, 지하보도 환경에 맞는 내구성 <br>• 전원: 220 V AC + UPS 백업 (배터리 30 분 이상) |
| 녹화·관제 장치 | • DVR/NVR ≥ 30일 영상 저장(가능 시 4K) <br>• 네트워크 연동(이더넷·POE·광케이블) <br>• 기존 서울시 CCTV 통합관리시스템과 호환 가능한 API 제공 |
| 전원·통신 인프라 | • 기존 전력·통신 라인 연결 설계, 신규 전원 라인·통신 케이블 설치 <br>• 케이블 트레이·보호관·방수 커넥터 등 지하보도용 부속품 포함 |
| 설치·시공 자재 | • 방수 브라켓·고정 장치·케이블·커넥터·배관 등 <br>• 현장대리인 검사 후 사용, 부적합 시 즉시 교체·제거 책임 |
| 보증·유지보수 | • 장비 제조사 보증 ≥ 1년, 설치 보증 ≥ 1년 <br>• 교체 부품·부품 보증 포함 <br>• 최소 1년(가능 시 2년) 유지보수 계약 체결 의무 |
| 문서·보고 | • 시공상세도면·공정예정표·안전·환경·품질관리계획서 제출·승인 <br>• 주요 공정(카메라 설치·전원 연결·네트워크 연동 등) 동영상 촬영·제출 (100 억원 이상·철거·해체공사 등) |
| 특수 조건 | • 사회적 약자기업 제품 우선 사용(자재) <br>• 저공해 건설장비(Tier‑1 이하) 사용 의무 <br>• 전자노동관리시스템·One‑PMIS에 의한 인력·장비·자재 구분 관리 |

4. 입찰 참여 시 유의사항

1. 설계·시공 변경 절차

   • 설계변경·공정변경은 반드시 공사감독관을 거쳐 계약담당자에게 14 일 이내 통보하고, 승인까지는 21 일 이내.
   • 승인 후 30 일 이내에 계약금액 조정·기간 연장 청구서 제출. 무단 시공 시 원상복구·비용 차감, 보상 청구 불가.

2. 자재·검사·보증

   • 모든 현장자재는 공사감독관 검사 후 사용; 부적합 시 즉시 교체·제거하고 비용은 계약자가 부담.
   • 설계서에 명시되지 않은 신규 자재(신규비목)는 설계변경 당시 단가 × 낙찰율로 산정·조정.

3. 하도급·노동 관리

   • 하도급은 전자조달시스템을 통한 전자 계약 체결 필수.
   • 불법·부당 하도급 금지; 위반 시 전체 공사 정지 가능(공사기간 연장 불가).
   • 하도급대금·하도급인·하도급인 자재·장비 대금을 구분 청구·지급해야 하며, 임금·노임은 시중노임단가 이상을 전자노동관리시스템에 기록·지급.

4. 저공해·환경·안전

   • 건설장비는 Tier‑1 이하 배출 기준 적용(덤프트럭·콘크리트펌프·굴착기·지게차 등).
   • 소음·진동·먼지·대기오염 저감 대책 수립·실시; 위반 시 현장정지·비용 차감.
   • 폐기물 발생 시 3 일 이내 통보·처리, 무단 처리 시 원상복구·비용 차감.

5. 동영상 기록·품질 관리

   • 추정금액 100 억원 이상·또는 철거·해체 공사 등 주요 공정에 대해 동영상 촬영·제출 의무.
   • 촬영 계획·절차는 착공 전 One‑PMIS·발주청 승인 필요. 미이행 시 검사 지연·추가 비용 발생 가능.

6. 계약보증금·보험

   • 계약보증금(10 % 이상) 및 공사손해보험 미가입 시 계약 담당자가 대신 가입·비용 차감 가능.
   • 지체상금(최대 30 % 이내)·지연배상금(발주기관 지정) 발생 시 지체일수에 비례해 현금 납부.

7. 준공 검사·인수

   • 준공 검사는 14 일 이내 완료(재해·재난 등 예외 시 연장).
   • 경미한 시정사항은 검사 후 시정 가능, 정밀안전진단 필요 시 비용 계약자가 부담.
   • 인수증명서 발급 후 7 일 이내 현장 사진·동영상·준공명세서 제출 의무.

8. 분쟁 해결 절차

   • 분쟁 발생 시 30 일 이내 사전 협의 문서 제출 → 60 일 이내 계약담당자의 결정 → 45 일 이내 상세 청구·증빙 제출.
   • 해결되지 않을 경우 서울특별시 건설기술심의위원회 계약분쟁자문소위원회에 자문 요청(14 일 이내) → 중재(사전 서면 중재 합의 필요) 또는 일반조건(제3항) 적용.

9. One‑PMIS·전자노동관리시스템

   • 착공 후 7 일 이내 One‑PMIS에 사용자·공정계획 등록 완료.
   • 전자노동관리시스템 사용 시 단말기 설치·근로자 전자카드 태그 의무; 미운용 시 검사 지연·비용 차감 가능.

10. 사회적 약자기업·적정임금

    • 자재·용역 구매 시 사회적 약자기업 제품 우선 사용을 고려(품질 영향 없을 경우).
    • 모든 근로자에게는 시중노임단가 이상 임금 보장; 위반 시 손해배상·계약 해지 가능.

11. 기타

    • 공공조달법·계약예규·서울특별시 특수조건을 모두 충족하는 경우에만 입찰 참여 가능.
    • 입찰 참가자격·PQ(사전심사) 기준에 따라 적격심사·종합심사 통과 필수(심사 항목·점수 미달 시 입찰 무효).
    • 불법·부정행위(허위 서류·부정 입찰·뇌물수수 등) 적발 시 부정당업자로 1‑2 년 입찰참가자격 제한.

요약

• CCTV 교체·통합 관리 시스템 연계가 핵심이며, 최신 IP 카메라·녹화·전원·통신 인프라를 제공한다.
• 일반·전기·정보통신 공사 자격을 갖춘 건설사업자이며, 현장대리인·기술자격·보증금·보험·디지털·시스템 활용 능력이 필수.
• 설계·자재·하도급·임금·환경·영상 기록 등 모든 절차는 서울특별시 특수조건에 따라 전자·문서·시스템 기반으로 엄격히 관리해야 하며, 위반 시 계약 해지·지체상금·보증금 차감 등 중대한 제재가 적용된다.

위 사항을 모두 검토한 후 입찰 참여 여부를 결정하시기 바랍니다.