2026년 전주시의회 방송시설장비 유지관리

1. 사업 개요

전주시의회는 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 동안 전주시의회 방송·음향·영상·공공주소 시스템 전반을 유지·보수하는 계약을 소액수의 견적 방식으로 발주합니다. 주요 업무는 정기 예방점검, 긴급 장애 복구, 외부 행사 지원(최대 2 kW 출력·30회선), 시스템 업그레이드·기술지원·교육·보안 관리 등이며, 총 추정예산은 **49,434,000원(부가가치세 포함)**입니다.

2. 주요 자격요건

• 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체이며, 주된 영업소가 전주시 내에 위치해야 함.
• 소기업·소상공인 확인서를 보유하고 있어야 함.
• **조달청 국가종합전자조달시스템(G2B)**에 입찰·투찰 전 반드시 이용자 등록 및 지문인식(바이오) 신원확인을 완료해야 함.
• 청렴계약 대상이므로 청렴계약 이행각서(자동 제출)와 낙찰 시 별도 서명·제출이 필요.
• 수의계약 배제사유에 해당되지 않아야 함(부도·파산·영업정지·부정당업자 제재·가족·연고·기타 부당행위 등).
• 각 서(수의계약 배제 사유 확인서)를 제출해 계약 체결 시 결격 사유가 없음을 서약.
• 보안 서약서·보안 확약서를 통해 국가용 보안시스템·시설 보안 의무를 확인·제출.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 대상 장비: 본회의장·상임위원회·소회의실 방송송출 시스템, 전관방송·영상·음향 시스템, 전동 스크린·프로젝터 등(첨부 장비 내역서 참조).
• 인력: 최소 1인 이상 자격증 소지자를 전주시의회 정례·임시 회기 시 방송실에 상주(연 ≈ 100일).
• 유지보수 범위: 예방점검·정기점검·긴급 복구·시스템 업그레이드·부품 교체·외부 행사 지원·교육·보안·기술문서 제공 등 모든 정상가동을 위한 일체의 행위.
• 긴급 대응: 장애 통보 → 2시간 내 현장 도착, 4시간 내 정상화 (불가 시 24시간 내 대체 장비 교체).
• 부품: 동일 등급(신품) 또는 호환 가능한 동일 제조사 부품을 추가 비용 없이 제공. 교체가 필요할 경우 계약 금액 외 비용은 발주기관이 부담.
• 보안·전담인력: 전담 유지보수 직원 지정·인적 사항 통보, 출입 시 보안 서약서·재직증명 등 요구 가능, 계약 종료 후에도 보안 의무 지속.
• 교육·지원: 요청 시 무상 기본 교육 제공, 필요 시 현장 교육·문서·전문 기술 지원.
• 외부 행사: 2 kW 출력·30회선까지 장비 지원 및 현장 운영.

4. 주의사항

• 입찰 방식: 전자견적(총액 견적)·소액수의·지역제한(전주시)·청렴계약 대상, G2B 시스템을 통해 2025‑12‑16 10:00 ~ 12‑22 10:00(24 시간) 내에 제출.
• 가격 기준: 예정가격(복수예비가격 15개) ± 3 % 범위 내에서 88 % 이하로 투찰해야 유효; 최저가격 순·동일가격 시 전자추첨으로 낙찰자 결정.
• 무효 사유: 예정가격 초과 견적, 배제사유 해당, 전자입찰 미제출, 지문제작·등록 미완료 등.
• 청렴계약: 담합·가격·특정인 낙찰을 위한 불공정 행위 금지; 위반 시 입찰참가자격 제한(2년·1년·6개월) 및 손해배상·민·형사 책임.
• 보안 의무: 보안 서약서·확약서 제출, 전용 인력 지정·보안 유지, 계약 종료 후에도 비밀 유지 의무 지속.
• 추가 비용: 2 kW 이상 외부 행사 지원, 시스템 개조·교체 요청 시 비용은 발주기관이 부담.
• 지연상금: 유지보수 지연 시 지체상금 = 총 유지보수비 × 2.5 / 1,000 × 지체일수.
• 대금 청구·지급: 월 청구·익월 초 검수·익월 14일 내 입금; 월 미만 시 일할 계산.
• 세금·채권: 계약 체결 시 인지세 납부, 대금 청구 시 전북특별자치도 지역개발공채 2.5 %·국세·지방세 완납증명서 제출 필수.
• 기타: 과업 변경·추가·삭제 시 서면 합의·변경계약서 작성; 계약 해지·중도해지 시 손해배상·지체상금 등 발생 가능; 관할법원·계약 해석은 전주시 의회사무국 소재 관할 법원·‘갑’ 우선.
• 지문인식 입찰: 반드시 사전 지문정보 등록·인증서가 있어야 전자입찰서 제출 가능; 미등록 시 입찰 무효.

위 사항을 모두 숙지하고, 입찰 전 관련 법령·조달규정·과업지시서를 충분히 검토하시기 바랍니다.