1관8층 전공의 수련시설 개선 공사 - 전기

1. 사업 개요

• 목적 : 조선대병원 1관 8층 전공의 수련시설의 전기 설비를 전면 개선·보강하여 전력·조명·의료전기·비상전원·소방·보안 등 모든 전기·통신·제어 시스템을 최신 기준에 맞게 교체·보강한다.
• 범위 : 시방서(설계서·공사시방서)와 첨부 도면에 명시된 전기·조명·제어·통신·보안 설비 전반을 시공하며, 계약 총액 33,440,000원(부가세 포함) 안에 모든 비용(자재·인건·사후정산·보증·하자보증금 등)을 포함한다.
• 공사 기간 : 착공일로부터 20일 이내 완공을 목표로 한다.

2. 주요 자격요건

• G2B(전기공사업) 등록 – 전기공사업(업종코드 0037) 업체로 국가종합전자조달시스템에 등록돼 있어야 함.
• 소재지 – 법인 등기부상 본점(개인사업자는 사업자등록증에 기재된 사업장)이 광주광역시에 위치해야 함.
• 법적·행정적 제한 없음 – 조선대병원 입찰업무시행세칙 제 3조에 따라 제한·제재 사유가 없고, 시방서 조건을 수락한 업체이어야 함.
• 동일인·동일대표자 중복 입찰 금지 – 동일 대표자가 복수의 법인에 입찰하는 경우(동일인 2통 이상) 입찰 무효 사유(규칙 제 44조).
• 지문 인증(신원확인) 입찰 등록 – 전자입찰 시 지문 인식 신원확인 입찰이 필수이며, 지문 등록이 어려울 경우 개인인증서에 의한 예외 절차(제 7조 제 6·7호) 적용 가능.
• 공동수급(공동참여) 금지 – 공고문에 명시된 바와 같이 공동수급은 허용되지 않음.

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 시방서·설계서 준수 – 모든 전기 설비(신품·신규 자재) 및 품질·규격은 시방서·공사시방서·첨부 도면에 명시된 대로 시공해야 함.
• 의료시설 전기 기준 – IEC 60364·KSA 6000 등 의료시설 전기 설비 관련 국내·국제 표준을 적용해야 함.
• 보건·사회보험 비용 포함 – 국민건강보험료·국민연금보험료·노인장기요양보험료·산재보험·고용보험료 등 **782,961원(부가세 제외)**을 입찰 금액에 그대로 반영(조정 없이).
• 안전·품질 관리 – 현장 안전관리비·환경보건관리비는 별도 회계 처리, 사용 내역 증빙을 제출해야 함. 현장 안전표지판에 안전관리자 성명을 기재하고, 산업안전보건관리비 사용 내역을 기록·보존한다.
• 지급자재·대여품 – 설계서에 명시된 전기 장비·공구를 병원에서 제공·대여하며, 검수 후 사용·소유권은 병원에 귀속.
• 하도급 – 건설산업기본법·하도급거래공정화법에 따라 관리되며, 필요 시 직접 지급 가능(하도급대가 직접 지급 조항).
• 하자보수 – 준공 후 최소 1개월 이상 하자보수 요원 상주(필요 시 연장 가능)·하자검사(연 2회 정기, 최종검사) 수행 의무.
• 현장 대리인 – 전기·전기공사 등 국가기술자격을 보유한 현장 대리인을 지정·통보해야 함.

4. 주의사항

• 입찰 방식 – 제한경쟁·총액입찰·적격심사 비대상·공동수급 불허이며, 낙찰하한율 87.745% 이상을 만족해야 함.
• 예정가격 산정 – 15개의 복수예비가격 중 4개가 자동 추첨·평균된 가격이 예정가격이며, 동일 최저가 입찰자가 2인 이상이면 자동 추첨으로 낙찰자를 결정한다.
• 전자입찰 절차 – 지문 인증 필수; 지문 등록이 곤란할 경우 개인인증서에 의한 예외 절차(제 7조 제 6·7호) 적용 가능.
• 입찰 보증금 – 소액수의계약이므로 보증금이 요구되지 않음(입찰 무효 시 부정당업자 제재 가능).
• 중복 입찰 금지 – 동일 대표자·동일인(복수 법인) 2통 이상 입찰 시 무효(규칙 제 44조).
• 현장 설명 없음 – 현장 설명 없이 시방서·첨부서류만으로 진행; 착공 전 시방서·공정표·안전·환경·품질관리계획서 등 제출 필수.
• 설계변경·시공 전 승인 – 설계변경·공사조건 변경 시 반드시 서면 승인 후 시공해야 하며, 설계변경 전 시공은 금지(제 19조).
• 기성 청구 – 착공 후 60일 경과 후, 전 청구일 기준 60일 이상 경과·청구 금액이 전 회 대비 5% 이상일 때만 청구 가능.
• 준공금 지급 – 청구일로부터 30일 이내 지급(특수사정 시 연장 가능). 시운전이 필요한 경우 시운전 완료 후 지급.
• 안전·품질 관리 – 안전관리비는 별도 사용·증빙 제출, 현장 안전표지판에 안전관리자 성명 기재, 산업안전보건관리비 사용 내역 보관.
• 하도급 대가 직접 지급 – 하수급인이 파산·부도 등으로 지급 불가 시, 병원은 하수급인에게 직접 지급 가능(제 33조).
• 계약 보증금·차액보증금 – 현금·자기앞수표 가능, 보증기간은 계약 기간 + 2개월(제 3조). 차액보증금도 동일 규정 적용.
• 계약 금액 감액·환수 – 오류·착오 등 사유 발생 시 계약금액을 감액·환수할 수 있으며, 감액·환수는 계약서 금액 기준(제 5조).
• 지연 지급 시 이자 없음 – 특수사정 시 이자 없이 지연 지급 가능(제 9조).
• 하자담보책임 – 하자 발생 시 하자담보보증금 납부·보수 책임, 하자검사 연 2회·최종검사 시행(제 29조·제 29‑2조).
• 분쟁 처리 – 계약 수행 중 분쟁 발생 시 30일 협의 후 중재·법원 판결(제 40조).
• 청렴계약 – 담합·부정·뇌물 제공 시 입찰참가자격 제한·계약 해제 등 제재(청렴계약 이행각서).
• 입찰 전 확인 – 시방서·첨부서류·공사관리팀(062‑220‑3371)·구매팀(062‑220‑3322)과 충분히 사전 확인 필요.
• 담합 의심 시 유찰 – 담합 흔적·심증이 있으면 유찰되며, 이의제기 불가(제 10‑다항).

위 내용은 소액수의견적제출공고안내문과 공사계약 일반조건·특수조건을 종합한 핵심 요약입니다. 입찰 전 반드시 모든 첨부 문서를 숙지하고, 위 요건을 충족·주의사항을 준수하시기 바랍니다.