호남권 감염병전문병원 구축 공사 관급자재[기계_별도공사] _ 전기히트펌프(공기조화기용실외기)

1. 사업 개요

조선대학교병원이 호남권 감염병전문병원 구축 공사의 일환으로, 전기히트펌프(공기조화기용 실외기) 를 기계‑별도공사(관급자재) 형태로 조달하기 위한 입찰입니다. 총 예산은 **268,891,770 원(부가가치세 및 제반경비 포함)**이며, 2026‑11‑28까지 현장 설치·납품이 완료되어야 합니다.

2. 주요 자격요건

• G2B(나라장터) 전자입찰 등록이 완료된 업체
  • 전기히트펌프(품명번호 4010180601) 제조·공급 업체로서 등록
• 기계설비·가스공사업(주력: 기계설비공사)(업종코드 6202) 등록 업체
• 부정당업자·법정정리절차 등에 해당하지 않아야 함(소송·파산·합병·청산·법정관리·정리절차 등 금지)
• 중대재해처벌법·산업안전보건법 등 관련 법규 준수 및 아래 서류 제출 의무
  1. 안전보건 확보 의무 이행서약서 1부
  2. 안전보건관리계획서 1부
  3. 위험성평가 보고서 1부
• 청렴계약이행서약서 서명 및 제출
• 현장 설치·납품이 가능한 제조·공급 능력 및 기술인력 확보
• 공동수급(공동입찰) 금지

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 품목 : 전기히트펌프(공기조화기용 실외기) – KS(한국산업표준) 및 물류표준을 준수하는 신품
• 규격 : 첨부 시방서(규격서)에서 정한 성능·용량·효율·제어 사양 등(※ 구체적 사양은 첨부 문서 참조)
• 포장·표시 :
  • 포장명세서·포장번호·일련번호 등 상세 기재
  • 제작자·계약상대자 상호, 계약번호, 품명·저장번호, 순무게·총무게·부피, 취급주의 등 표기
  • 수입품일 경우 관세청·산업통상자원부 고시 원산지표시 의무
• 납품·설치 : 계약담당이 지정한 현장(조선대병원)으로 현장 설치 포함, 검사·수령까지 병원 책임 없는 손실(망실·파손) 발생 시 계약상대자 부담
• 보증·품질 : 납품 후 1년 동안 동일 규격·품질 보증, 하자 발견 시 대체 납품·대금 반환 의무
• 가격조정 :
  • 물가변동·최저임금·계약변경 등에 따라 실비 한도 내 조정 가능(품목조정율 적용)
  • 조정 신청 시 30일 이내(예산 부족 시 업무량 조정 가능)
• 하도급 : 하도급 대금 지급 확인(15일 이내 현금 지급·5일 이내 통보) 및 국민건강보험·연금 등 사후정산 적용

4. 주의사항

• 입찰 방식 : 총액입찰·일반경쟁·전자입찰·적격심사, 낙찰하한율 80.495 % 적용. 전자입찰서 제출 후 수정·취소 불가(법정 사유 제외).
• 입찰 마감 : 2026‑01‑05 17:00, 장애 발생 가능성 대비 마감 1시간 전까지 투찰 권고.
• 예정가격 산정 : 복수예비가격(15개) 중 자동 추첨·산술평균 → 예정가격 확정.
• 안전·보건 서류 : 낙찰 예정업체는 선정 통보일로부터 5일 이내 위 3가지 서류 제출, 미제출 시 차순위업체로 교체 가능.
• 청렴·부정행위 :
  • 담합·뇌물·청탁 금지, 위반 시 1~2년 입찰참가자격 제한 및 손해배상(최고 100분의 5·100분의 10)
  • 계약 전·후 기술·비밀 누설 금지, 지식재산권 공동소유(균등)
• 계약보증금·지체상금·대가지급 지연 이자 :
  • 계약보증금 5 %(낙찰 후 미계약·계약 불이행 시)
  • 지체상금 = 계약금액 × 지체일수 × 지체상금률(30 % 초과 시 30 % 한도)
  • 대가지급 지연 시 은행 평균대출금리 적용 이자 부과
• 품질·검사 :
  • 계약담당이 14일 이내 검사(불가항력 시 7일), 검사 비용·손상은 계약상대자 부담
  • 불합격 시 지체상금 부과, 재검사 요청 가능
• 계약 연장·해제 :
  • 제24조·제25조에 따른 연장·해제 사유·절차 숙지, 연장 시 실비 한도 내 계약금액 조정
  • 부정당업자, 중대 재해, 허위 입찰 서류 등 사유 시 계약 전부·일부 해제 가능
• 하도급대금 확인 : 하도급대금 지급 내역(5일 이내) 제출, 미지급 시 계약보증금 반환 포함
• 지식재산권·기술지식 이용 : 계약목적물에 대한 기술지식은 병원·공동소유, 이용 시 정당한 대가 지급 필요
• 분쟁 해결 : 협의 → 중재·법원 판결 → 국가계약분쟁조정위원회 조정(가능한 경우)

위 사항을 모두 숙지하고, 전자입찰서 제출 전 시방서·첨부 서류를 반드시 확인하십시오. 미확인으로 인한 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.