시청각교육관 환경개선공사 (전기)

## 1. 사업 개요

• 사업명 : 시청각교육관 환경개선공사(전기)
• 대상 : 1층 전기공사와 2·4층 전기공사를 각각 별도 공사로 진행(총 2건)
• 총예산 : 285,054,000원(부가가치세 포함)
  • 1층(전기) : 41,107,000원
  • 2·4층(전기) : 243,947,000원
• 공사 기간 : 착공일로부터 2026‑02‑20까지(최대 20일)
• 입찰 방식 : 제한경쟁·지역제한, 조달청 나라장터 전자입찰(G2B) 사용, 최저가 입찰(하한율 없음)
• 청렴계약제 적용 : 입찰·낙찰·계약·이행 전 과정에서 부패·담합·알선·청탁 금지, 위반 시 2년간 입찰 제한 및 계약 취소 가능
• 예정가격 산정 : 각 구역 기초금액 ± 2% 범위 내 15개의 예비가격 중 가장 많이 추첨된 4개의 평균을 예정가격으로 함

## 2. 주요 자격요건

| 구분 | 내용 |
|------|------|
| 기본 자격 | • 전기공사업법에 의한 전기공사업 면허 보유 <br>• 사업자등록증(법인등기부등본)상의 본점 주소가 울산광역시에 지속적으로 위치 (공고일 전일~계약 체결일까지) |
| 법적 제한 | • 최근 2년 내 조세포탈·유죄판결 없음 <br>• 현재 청산·합병·매각·법정관리·화·법정절차 진행 중인 사업자 아님 <br>• 입찰공고일 기준 등록취소·휴업·폐업·부정당업체 지정·자격정지 등 제재 이력 없음 |
| 전자조달 | • 국가종합전자조달 시스템(G2B) 이용자 등록 필수 <br>• 전자입찰서 제출은 지정 기간(2025‑12‑23 18:00 ~ 12‑31 10:00) 내에 G2B를 통해 전송, 웹 송신함에서 확인 |
| 입찰 보증금 | • 입찰금액의 5 % 이상을 입찰보증보험증권(사업자번호 610‑82‑10640)으로 제출, 보험기간 ≥ 30일(낙찰 후 계약 미체결 시 보증금 귀속) |
| 청렴서약 | • 청렴계약이행서약서 원본 제출(울산대학교 양식) – 위반 시 2년간 입찰 제한, 계약 취소 등 제재 |
| 서류 제출 | • 원가계산서·산출내역서(산업안전보건관리비 포함) <br>• 전기공사업 등록증 사본 <br>• 국세완납증명서 <br>• 기타(산재보험·고용보험 가입증명원 등) – 미제출 시 부정당업자 지정 |

## 3. 핵심 기술/물품 요구사항

1. 시방서(전기공사) 준수

   • 옥내배선, 합성수지관·금속제가요전선관·케이블 배선, 구내전선로(지중전선로) 등 상세 시공 방법 모두 시방서에 따름.
   • 전선 종류는 KS 규격품 또는 동등 최우수품 사용, 설계도면에 명시된 최소 규격 이하 사용 금지.

2. 전선·접속 기준

   • 전선 접속 시 전기저항·절연·인장강도 저하 없도록 시공. <br>• 은폐장소·덕트·플로어덕트 등 점검 어려운 곳에서 접속 금지. <br>• 절연접속은 접속절연재·테이프 등으로 완전 절연 확보.

3. 안전·보건

   • 중대재해처벌법에 따라 산업안전보건관리계획서 작성·제출, 현장 안전장구(안전모·안전벨트·안전화) 착용 의무화. <br>• 안전장구 미착용 시 공사 중지·현장대리인 교체 요구 가능, 공기지연 시 기간 연장 불가.

4. 사회·보험·경비 사후정산

   • 원가계산서·산출내역서에 국민연금·건강보험·산재보험·고용보험·환경보전비·그 외 경비 등 모든 비용을 반영하고, 정산증빙서류를 각각 제출. <br>• 정산증빙 미비 시 해당 비용 미지급.

5. 기타 필수 서류

   • 산업안전보건관리비(1층 958,889원, 2·4층 5,733,169원) 별도 사후정산. <br>• “그 외 경비”는 필요 시 견적에 포함, 사후 정산 필수.

6. 제한·금지 사항

   • 공동이행·분담이행·하도급 전면 금지. <br>• 입찰·낙찰·계약·이행 전 과정에서 담합·금품·향응·알선·청탁 금지 (청렴계약 서약).

## 4. 주의사항

• 입찰서 제출 기간 : 2025‑12‑23 18:00 ~ 12‑31 10:00 (전산 장애 시 개찰 일시 변동 가능)
• 가격·내역 일치 : 전산등록 입찰 금액과 G2B에 첨부한 원가계산서·산출내역서 금액이 완전히 일치해야 하며, 불일치 시 무효 처리.
• 입찰보증금 미제출 → 입찰 무효, 낙찰 후 계약 미체결 시 보증금 귀속.
• 청렴계약 위반 → 2년간 입찰 제한, 계약 취소, 민·형사 책임 발생 가능.
• 서류 미비 → 부정당업자 지정, 입찰·계약 무효, 향후 모든 입찰 참여 제한.
• 계약 체결 : 낙찰 후 10일 이내 전자계약 체결(나라장터) 필요. <br>• 필요 서류: 원가계산서·산출내역서, 계약이행보증증권(15 % 이상), 사업자등록증·통장 사본, 등기부등본·인감증명서·사용인감계, 전기공사업 등록증, 국세·지방세 완납증명서, 산업안전보건관리계획서, 청렴서약서 등. <br>• 서류 미제출 시 계약 성립 불가 → 부정당업자 지정.
• 공사 기간 : 착공일 기준 2026‑02‑20까지 완료, 지연 시 지체상금 부과.
• 현장 관리 : 안전장구는 반드시 착용, 미착용 시 현장대리인 교체 요구 가능, 공기지연 시 기간 연장 불가.
• 전자조달 장애 : 조달청 전자조달 콜센터(☎1588‑0800) 문의, 발생 문제는 참가자 자체 해결 의무.
• 인지세 : 낙찰업체가 부담, 인지세 납부 의무.
• 정산 서류 : 공사 완료·준공 후 모든 보험료·산안비·그 외 경비 등 사후 정산 서류를 누락하면 금액 지급 불가.
• 문의처 : 계약·구매·자산운영팀 강성모(052‑259‑1040, ksm@ulsan.ac.kr) – 입찰 전반, 시설관리팀 하창수(052‑259‑2635) – 현장·공사 관련.
• 기타 : 모든 첨부파일(시방서·물량내역서·첨부자료 등)과 계약 관련 법령·회계예규를 입찰 전 완전 숙지해야 하며, 숙지 미비는 입찰자 책임.

위 내용은 입찰공고의 핵심 사항을 요약한 것이며, 실제 입찰 참여 전 공고문 전체와 시방서를 반드시 검토하시기 바랍니다.