호남권 감염병전문병원 구축 공사 관급자재[통신_별도공사] _ 전기시계설비

1. 사업 개요

• 목적: 호남권 감염병전문병원 구축 공사의 일환으로 조선대병원에 전기시계설비(전동·디지털 시계 등) 설치·공급을 위한 관급자재 구매.
• 예산: 61,127,000 원(부가가치세 및 제반경비 포함).
• 계약기간: 계약 체결일부터 2026‑11‑28까지(병원 일정에 따라 연장 가능).
• 입찰 방식: 2단계(규격·가격 동시) 총액입찰, 전자입찰 전용, 공동수급 금지, 현장설명 없음.

2. 주요 자격요건

• G2B 사전등록
  • 전자모시계(세부품명번호 5411160501) 제조·공급 업체
  • 전자자시계(세부품명번호 5411160601) 제조·공급 업체
• 정보통신공사업등록증(업종코드 0036) 보유
• 부정당업자 제한
  • 현재 소송 중·당좌거래정지·청산·합병·매각·정리절차 중인 업체
  • 화의·법정관리 신청·진행 중인 업체
  • 국가계약법 시행령 제12조·제76조에 의한 부정당업자 제외
• 제출 서류
  • 제안서(규격·가격 동시), 일반현황·연혁, 실적증명서(나라장터 실적증명서 가능) 6부
  • 전자입찰 시 개인 인증서 보유 대표자·대리인만 제출 가능
• 기타
  • 공동수급 금지, 현장설명 없음, 시방서·질의사항은 입찰 전 반드시 확인

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 전기시계설비
  • 전동·디지털·전자시계 등 규격·성능이 병원 요구 사양에 부합해야 함(신품, KS·물류표준 준수).
• 포장·표시
  • 한국산업표준(KS)·물류표준에 맞는 포장·원산지표시, 포장면·물품에 제작자·계약번호·품명·순/총 무게·부피·취급주의 등 표기 필수.
• 납품 서류
  • 포장명세서, 사용·취급주의서, 검사서류 포함.
• 보증·하자
  • 납품 후 1년간 규격·품질 동일 보증, 하자담보책임기간(관련 법령 따름).
• 사후정산
  • 국민건강보험료·국민연금·노인장기요양·산재보험·퇴직공제부금(1,083,231 원) 금액을 가격에 반영(부가가치세 제외).
• 안전·보건
  • 중대재해처벌법·산업안전보건법 준수: 선정 후 5일 이내 안전보건 확보서약서·안전관리계획서·위험성평가 보고서 제출 의무.
• 가격·수량 조정
  • 물가 변동 시 품목조정율 우선 적용(최대 10% 수량 조정 가능).
• 검사·인증
  • 계약담당이 14일 이내 검사 수행; 인증·수상 제품 등 일부 경우 검사 면제 가능.

4. 주의사항

• 입찰 제출
  • 제안서·가격입찰 모두 전자입찰만 가능; 마감 전 1시간 전까지 투찰 완료 권장.
  • 서류 인편·우편 마감일 도착분에 한함(제안서·가격입찰서 포함).
• 낙찰·가격 결정
  • 2인 이상 유효 입찰 시 동일 가격 입찰자는 기술·규격 우위 또는 전자조달 자동 추첨으로 낙찰자 결정.
  • 동일 가격 입찰자는 기술·규격 평가 결과에 따라 차순위 업체 선정 가능.
• 안전·보건 서류
  • 선정 후 5일 이내 제출 미이행 시 차순위 적격업체 낙찰 가능.
• 입찰보증금
  • 전자입찰 시 면제, 다만 낙찰 후 계약 불이행 시 입찰금액의 5 % 납부 의무.
• 계약 연장·해지
  • 설계 승인 지연·시험·검사 지연·병원 책임 사유 등은 지체일수 제외, 연장 사유 발생 시 서면 신청 필요.
  • 계약 연장 시 계약금액 실비 초과 불가, 연장 후 지체상금 부과 금지(특정 경우 제외).
• 지체상금
  • 납품 지연 시 매 지체일수마다 계약금액의 30 % 한도 내 지체상금 부과; 검사·시정기간 제외.
• 대가 지급·하도급
  • 검사 합격 후 대가 청구 시 30일 주기 최소 지급; 하도급대금 15일 이내 현금 지급·5일 이내 통보 의무.
  • 대가 지연 시 금융기관 대출 평균금리 기준 이자 지급.
• 부정당업자
  • 부정당업자 적발 시 1개월~2년 간 입찰자격 제한, 계약보증금 반환 포함.
• 비밀·지식재산
  • 계약 내용·기술정보 누설 금지; 지식재산권은 공동소유(균등 지분, 별도 약정 없을 경우).
• 분쟁 해결
  • 협의·법원·중재·국가계약분쟁조정위원회 순으로 해결; 분쟁 진행 중 계약 이행 중단 금지.

※ 위 내용은 2025‑12‑26 조선대병원 입찰공고 및 물품구매(제조)계약 일반·특수조건을 종합한 요약이며, 입찰 전 반드시 시방서·첨부서류 전체를 확인하시기 바랍니다.