정릉천 차집관로 성능개선공사

1. 사업 개요

• 목적 : 정릉천 차집관로(지하 관로)의 노후·손상 구간을 정비·교체·보강하여 물 흐름·누수 방지·내구성을 개선하고, 기존 관망의 성능을 회복·증대한다.
• 범위 : 전 구간에 대한 정밀 조사·청소·시공·시험·준공검사까지 포함하며, 설계 변경·공정 관리·품질 보증·하자 보수·현장 용지 확보·현장 인력 관리 등을 포괄한다.
• 특징 : 전자조달·One‑PMIS·건설근로자 전자인력관리시스템 등 서울시 전자·정보 시스템을 전 과정에 활용하도록 의무화하고, 사회적 약자 기업 제품·인력 우선 사용, 직접 시공·하도급 제한, 지연 배상금·정밀 안전진단·하자 검사 등 특수조건을 적용한다.

2. 주요 자격요건

• 사업자 자격 : 건설업에 등록된 법인·개인 사업자이며, 전자조달 시스템을 이용할 수 있는 자격을 보유해야 함(제20조의6).
• 시공 실적 : 정릉천 차집관로(또는 유사 지하 관로) 성능 개선·보수·교체 공사 3년 이상 수행 실적이 있는 기업.
• 직접 시공 능력 : 주계약자는 직접 시공이 가능한 전문건설업자이며, 부계약자는 직접시공각서(7일 이내) 제출 의무가 있음(제20조의3).
• 안전 이력 : 최근 5년간 One‑PMIS에 기록된 재해·안전 위반 이력이 없어야 하며, 별표2 10대 항목 위반 이력이 있으면 하도급 교체 요구 가능(제20조 2).
• 사회기업 우선 사용 : 설계서에 명시된 자재·용역·인력은 별표1에 지정된 사회적 약자 기업 제품을 우선 사용해야 함(제8조의2).
• 현장 대리인 : 착공 전 현장 대리인 이력서·위임장 제출·승인(7일 전 교체 시 사전 승인 필요)(제9조).
• 전자인력관리시스템 : 공사예정액 1억원 이상인 경우 전자인력관리시스템(건설근로자 전자카드·단말기) 도입·운용 의무(제20조의5).
• 대금 구분 지급 : 장비·자재·노무비를 별도 청구·지급하고, 전자조달 시스템을 통해 청구·수령(제20조의6).
• 설계·공사 감독 : 설계 변경·공정 관리 시 공사감독관을 거쳐 계약 담당자에게 서면 통지(제8조·제12조·제10조).

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 관로 보수·교체 공법 : 비굴착·무굴착(CIPP, 파이프 라이닝)·굴착 교체 등 최신 관로 보수·교체 기술을 적용 가능한 장비(고압 청소기·파이프 라이닝 장비·정밀 측정·시험 장비 등) 보유.
• 품질 검증·시험 : 시공 후 정밀 안전진단·수압·누수 시험·압력 시험 등 수행; 하자 검사는 전문기관에 의뢰(제16조·제18조).
• 자재 규격 : 설계서에 명시된 관재(PE·PVC·콘크리트 등) 및 부속품(연결부·밸브·센서 등)은 품질·규격 기준을 충족해야 함; 사회적 약자 기업 제품 우선 사용(제8조의2).
• 시스템 연동
  • One‑PMIS : 착공 후 7일 이내 사용자·공정계획 등록, 사업관리·공정 보고 의무(제20조의2).
  • 전자인력관리시스템 : 전자카드·단말 설치·운용, 근로자 전자카드 발급·태그 지도, 기성청구 시 전자인력관리시스템 연계(제20조의5).
  • 전자조달 시스템 : 장비·자재·노무비를 구분해 청구·지급, 하도급 대금·노무비·장비·자재 모두 별도 등록(제20조의6).
• 문서 관리 : 설계도면·시방서·산출내역서·물량내역서 등 계약문서와 현장설명서에 명시된 정보를 정확히 반영, 설계 변경 시 14일 이내 서면 통지(제12조·제13조).
• 현장 대리인 : 현장 대리인 자격·경력 확인, 현장 상주 및 2일 이상 부재 시 대행자 지정·사전 승인(제9조).

4. 주의사항

• 설계·공사 변경 절차 : 설계 변경·공사 변경 시 14일 이내 공사감독관을 거쳐 계약 담당자에게 서면 통지, 승인은 21일 이내(불가 시 협의 연장) 후 30일 이내 청구서 제출(제12조).
• 지연 배상금 : 목적물별 준공 기한을 계약서에 명시할 경우, 지연 일수당 지연 배상금 부과 가능(제15조). 지연 발생 시 즉시 서면 확인 요청(3일 이내) 필요.
• 검사·품질 보증 : 정밀 안전진단 필요 시 전문기관에 의뢰하고 비용은 귀책 사유 시 계약 상대자가 부담(제16조). 하자 검사는 1년(통상) 혹은 특별법에 따라 수행, 하자 보수 비용도 계약 상대자 부담(제18조).
• 하도급 제한
  • 전자조달 시스템을 통한 전자 계약(3천만원 미만 제외)·불법·부당 특약 금지 확인서 제출 의무(제20조 4·5).
  • 하도급 교체 시 공사 정지 명령 가능, 정지 일수 계약 연장 불가(제20조 3).
  • 하도급 업체의 안전 위반 이력(5년 이내) 있으면 교체 요구 가능(제20조 2).
• 사회기업 우선 사용 : 별표1에 지정된 사회적 약자 기업이 제조·판매하는 자재·용역·인력을 우선 사용해야 하며, 발주기관이 권고 시 가능한 범위 내에서 이행(제8조의2). 미이행 시 권고·이행 노력 요구.
• 대금 구분 지급 : 장비·자재·노무비를 별도 청구·지급하고, 전자조달 시스템을 통한 청구·수령(제20조의6). 구분 청구 없이 지급 요청 시 감액 가능.
• 분쟁 사전 협의 : 분쟁 발생 시 30일 이내 분쟁 제기 문서, 45일 이내 상세 증빙·증거자료 제출, 계약 담당자는 60일 이내 수용 여부 결정(제21조). 중재 시 서면 중재 합의 필요(제22조).
• 전자시스템 활용 : One‑PMIS, 전자인력관리시스템, 전자조달 시스템을 모두 사용해야 하며, 운영 지침 준수 의무(제20조의2·제20조의5·제20조의6).
• 현장 용지 확보 : 발주기관이 토지·건물 보상·이주·지상·지하 지장물 철거·이전 등을 책임; 용지 확보 지연 시 계약 상대자는 계약 금액 조정·기간 연장 요청 가능(제7조).
• 공사용 자재 승인 : 설계설명서 자재 구매 전 공사감독관 승인을 받아야 하며, 승인 7일 이내 통보(제8조). 부적합 자재 시 즉시 교체·제거 의무, 미이행 시 원상복구·감액 가능(제8조 2·제12조 6).
• 직접 시공·하도급 제한 : 주계약자는 직접 시공 가능한 전문건설업자이며, 부계약자는 직접시공각서(7일 이내) 제출 의무(제20조의3). 하도급 교체 시 공사 정지 명령, 정지 일수 계약 연장 불가(제20조 3).
• 전체 책임 : 현장 대리인·시공 인력·하수급인·납품·하도급 등 모든 행위·결과에 대해 계약 상대자가 책임(제24조). 중대 부실시공 발생 시 1차 책임 및 재시공 의무, 불가항력 사유 시 일반조건 제9절 10·11 적용.

※ 위 내용은 첨부된 「서울특별시 공사계약 특수조건(제742호)」 및 일반적인 공공조달 규정에 근거한 요약이며, 실제 입찰 공고의 상세 내용(예산, 기간, 세부 공종 등)은 공고 본문을 반드시 확인하시기 바랍니다.