의과대학 시뮬레이션센터 조성공사(전기)

1. 사업 개요

• 사업명: 울산대학교 의과대학 시뮬레이션센터 조성공사(전기)
• 발주기관: 울산대학교
• 총 계약금액: 164,351,000원 (부가가치세 포함)
• 공사기간: 착공일로부터 2026년 3월 20일까지(20일 이내)
• 입찰방법: 제한경쟁·지역제한, 조달청 나라장터 전자입찰(G2B) 방식으로 진행, 현장설명회 미시행

2. 주요 자격요건

• 전기공사업법에 의한 전기공사업 면허 보유
• 본점 소재: 입찰일(2026‑01‑07) 기준 법인등기·사업자등록상 울산광역시에 소재, 계약 체결일까지 유지
• 청렴계약 서약서 제출·동의 (위반 시 2년간 입찰참가 제한)
• 조세포탈·부정당업자 여부: 유죄 판결 확정일로부터 2년 이내가 아닌 경우, 부정당업자(담합·뇌물 등) 지정 금지
• 전자입찰 이용자 등록 및 지정 기간 내 전자 입찰서 제출 필수
• 청산·합병·법정 정리 절차 중인 사업자, 법원 화의·법정관리 신청 중인 사업자는 입찰 불가
• 입찰보증금: 투찰금액의 5 % 이상(보험기간 30일 이상) 제출, 낙찰 후 계약 미체결 시 보증금 귀속
• 사후 정산 대상 경비(산업안전보건관리비, 국민연금·건강보험·산재보험·고용보험·환경보전비 등) 정확히 원가계산서에 반영
• 시방서·설계도서 및 관련 규정(전기사업법, KEC, 화재·안전·환경 등) 준수 능력 보유

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 원가계산서·산출내역서에 산업안전보건관리비 3,899,827원(세전) 포함, 사후 정산 필수
• 사회보험료(국민연금·건강보험·산재보험·고용보험) 및 환경보전비 등 모든 비용 사후 정산, 증빙 서류 제출
• “그 외 경비” 포함 모든 추가 비용도 사후 정산, 증빙 미비 시 미지급
• 시방서에 따른 시공 범위:
  • 옥내배선(합성수지관·금속제가요전선관·케이블)
  • 구내전선로(지중전선)
  • 조명설비, 분전반·배선기구
• 전선: KS규격품 또는 동등품 사용, 도면보다 낮은 규격 전선 사용 금지
• 전선 접속: 전기설비기술기준·KEC·내선규정에 따라 절연·점검 용이하게 시공, 은폐장소·덕트 내 접속 금지
• 현장 사진: 착공·중·준공 시 컬러 사진 각 2부씩 제출, 준공청소 실시
• 안전·보건 관리: 중대재해처벌법 준수 서약서 제출, 안전·보건 관리계획서 작성·제출(시설관리팀 경유·승인)
• 하도급·공동이행·분담이행 전면 금지, 직접 시공만 허용
• 표준시방서와 설계도면에 명시된 모든 규정(전기사업법, 정보통신공사업법, 화재·안전·환경법 등) 준수

4. 주의사항

• 원가계산서와 전자입찰서 금액 일치 필수 → 불일치 시 입찰 무효, 낙찰 제외
• 최저가 원칙(하한율 없음) → 동일 입찰가 시 전자추첨으로 낙찰자 결정
• 입찰보증금 미제출·부족 시 입찰 무효, 낙찰 후 계약 미체결 시 보증금 귀속
• 입찰 무효 사유: 국가계약법 시행령 제39조·제44조 위반 등, 자동 무효 처리
• 계약 체결 전 서류: 원가계산서·산출내역서·계약보증증권(15 % 부가세 포함)·사업자등록증·인감증명서·전기공사업 등록증·국세·지방세 완납증명서 등 전부 제출 필요
• 사후 정산: 모든 비용(산업안전보건관리비·사회보험료·그 외 경비 등) 정산 증빙 제출, 미비 시 금액 미지급
• 부정당행위(담합·뇌물·청탁 등) 금지 → 위반 시 2년간 입찰참가 제한, 계약 취소·해제·형사·민사 책임 발생 가능
• 전자입찰 장애: 조달청 전자조달 콜센터(☎1588‑0800) 문의, 전자계약 관련 문제는 자체 해결 책임
• 인지세: 낙찰업체가 부담
• 공사 기간 미준수: 지체상금 부과, 계약 불이행·손해 발생 시 손해배상 및 향후 입찰 참여 금지, 부정당업자 제재 가능
• 현장 안전: 안전장구(안전모·안전벨트·안전화 등) 착용 의무, 미착용 시 공사 중지·현장대리인 교체 요청 가능, 기간 연장 불가
• 준공검사: 예비점검 결과 기준 미달 시 시정 요구, 시정 완료 후 준공검사원 제출
• 법규 적용 우선순위: 관계법령 > 특기시방서·자재시방서 > 방재시방서 > 일반시방서 > 예산서·일위대가서 > 계약서 기술조건
• 관계관서 수속: 한전·전기안전공사·지자체·소방서 등 허가·신고·검사 대행, 제 경비는 수급자 부담(실 납부금은 발주자)
• 기타: 모든 미비·명기되지 않은 사항은 울산대학교가 정하는 바에 따름, 공동이행·분담이행·하도급 금지, 계약 특수조건(청렴계약) 적용

위 내용은 공고문·시방서·청렴계약이행서약서 등을 종합하여 정리한 핵심 요약이며, 실제 입찰 전 반드시 전체 문서를 확인하시기 바랍니다.