대명신시장 쿨링포그 추가 설치 공사(설비)

1. 사업 개요

• 목적 : 대명신시장 아케이드(남‑북·동을) 내 실내 온도·습도 조절을 위해 쿨링포그 설비 11대를 추가 설치함으로써 고객·직원 쾌적한 환경을 조성한다.
• 범위 : 냉각‑분무 장치(펌프·배관·노즐·제어패널 등) 설치·시공, 기존 아케이드 구조와의 연계, 시운전 및 하자보수까지 포함한다.
• 계약 방식 : 총액입찰·소액수의 견적입찰, 전자입찰 전용, 지역제한(대구광역시), 적격심사 비대상이며, 예정가격 96 000 000원(VAT 포함).
• 공사 기간 : 착공일로부터 30일 이내, 2026‑01‑21(수) 13:00 개찰 후 10일 내 계약 체결 필수.

2. 주요 자격요건

• 전문건설업 등록 : 기계설비·가스공사업(주력분야 = 기계설비공사업) 등록업체.
• 소재지 제한 : 공고일 전날부터 입찰일(낙찰일)까지 법인본점·사업자등록·허가·면허·등록·신고 서류에 기재된 소재지가 대구광역시에 위치해야 함.
• 전자입찰 이용자 등록 : 조달청 국가종합전자조달시스템(G2B) 전자입찰 이용자로 사전 등록 완료.
• 수의계약 결격사유 미해당 :
  • 부도·파산·해산·영업정지 등 확정 사실이 없음.
  • 입찰참가자격 제한·부정당업자 제재(6개월 이내) 없음.
  • 최근 3개월 내 10일 이상 지연배상금 부과·불법 하도급·위법 행위 등 신용 저하 사실이 없음.
  • 조세포탈·세금 체납·벌금 등 형사·행정 처벌 이력이 없고, 2년 이내 유죄판결 사실이 없어야 함.
• A값(법정 정산항목) 포함 : 국민건강·국민연금·노인장기요양·퇴직공제·산안·품질관리비 등 합계 2 836 496원을 입찰가격에 반영하고, 이를 차감한 금액을 기준으로 낙찰하한율(89.745 %)을 산정한다.
• 기타 : 청렴계약제·청렴서약서 자동 적용, 하도급지킴이·직접시공계획서·지역개발공채(2.5 %) 등 관련 서류 제출 의무.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 쿨링포그 설비 : 아케이드 전체에 균일히 분무되는 미세 안개 시스템(펌프·배관·노즐·제어패널·전원·통신·센서 포함).
• 시공 품질·안전 : 물 누수·전기·가스 사고 방지를 위한 설계·시공 기준 충족, 법정 산업안전보건관리비(산안) 전액 반영.
• 법정 정산항목 :
  • 국민건강·국민연금·노인장기요양·퇴직공제·산안·품질관리비 등 A값을 별도 정산·증명.
  • 하자보수보증금(자동채권)과 지연배상금을 계약서에 명시·자동 상계 처리.
• 하도급 관리 : 도급액 3 천만원·공사기간 30일 초과이므로 하도급지킴이 시스템 이용, 표준하도급계약서 기반 전자대금 지급, 하수급인도 지역(대구) 업체·직접(직불) 지급.
• 노무비 구분관리 : 착공계 제출 시 노무비 전용 통장·합의서 제출, 매월 근로자별 청구 내역 제출 의무.
• 건설기계 대여대금 : 대여업자와 표준계약서 사용, 대여대금 지급보증서 발급·정산.
• 직접시공계획서 : 계약 체결 후 30일 이내 제출, 지역(대구) 내 직접 시공 의무.
• 지역개발공채 : 계약금액의 2.5 %(≈2 400 000원) 매입 후 제출.

4. 주의사항

• 전자입찰 전용 : 서류 제출·개찰 모두 G2B(국가종합전자조달시스템)에서 진행, 현장 설명 없음.
• 입찰가격 산정 : (입찰가격 – A값) / (예정가격 – A값) × 100 ≥ 89.745 % (낙찰하한율) 충족 필요.
• 입찰보증금 : 25 % 금액(96 000 000 × 0.25 ≈ 24 000 000원) 또는 전자입찰 보증금 확약서 제출; 계약 미체결 시 동일 금액 귀속·부정당업자 제재.
• 입찰서 취소·수정 금지 : 제출 후 원칙적으로 취소·수정 불가, 특별 절차(제8조) 외엔 불가.
• 중복·복수대표 금지 : 동일인이 두 개 이상의 업체에 입찰하면 모두 무효 처리.
• 입찰 무효 사유 : 지방계약법 시행령·시행규칙·G2B 전자입찰 특별유의서 위반 시 무효.
• 재입찰 가능성 : 자동채권(하자보수보증금·지연배상금) 상계·공제 등으로 인해 별도 통보 없이 재입찰 진행 가능.
• 하도급지킴이 등록 : 원수급·하수급 모두 시스템 사용자 등록·표준하도급계약서 사용, 전자대금 지급(직불) 의무.
• 중대재해처벌법·안전서약 : 안전·보건 관리 체계 구축·재발 방지 대책·법률 위반 시 제재 서약서 제출 필수.
• 청렴·청렴계약제 : 청렴서약서 자동 적용·위반 시 부정당업자 제재.
• 임금·노임 직접 지급제 : 전자대금시스템(나라장터 하도급지킴이)으로 하도급·노임 지급, 체불 시 발주기관이 직접 지급 가능.
• 전산 장애 대비 : 개찰 지연·연기 가능성 고지, 전산문제 발생 시 HelpDesk(1588‑0800) 문의 필요.
• 입찰 전 숙지 의무 : 시설공사입찰유의서·지방계약법·시행령·시행규칙·계약특수조건 등 모든 문서 사전 검토 책임 입찰자.
• 기타 :
  • 계약대금 2.5 % 지역개발공채 매입.
  • 하도급업체 지역(대구)·직접(직불) 지급.
  • 공사근로자 노무비는 별도 전용 통장·합의서 제출, 매월 청구 내역 제출.
  • 계약대금 상계·공제 시 자동채권(하자보수보증금·지연배상금) 우선 처리.
  • 계약 체결 후 30일 이내 직접시공계획서 제출 의무.

입찰 마감 : 2026‑01‑21(수) 12:00, 개찰 13:00.
문의처 : 남구청 행정지원과(053‑664‑2242), 경제일자리과(053‑664‑2194), G2B 콜센터(1588‑0800).

위 내용대로 요건을 충족하고 서류를 완비하면 입찰에 참여 가능하며, 낙찰 시 위 모든 절차와 의무를 이행해야 계약 체결·시공이 진행됩니다.