[혁신지원사업] 미래인재 양성을 위한 기초 학문과 RC교육 혁신 포럼 무대설치 용역

1. 사업 개요

연세대학교 미래캠퍼스는 **“미래인재 양성을 위한 기초 학문과 RC교육 혁신 포럼”**의 성공적인 개최를 위해 포럼 무대(무대 구조물·조명·음향·영상·안전 설비 등)의 설계·시공·설치·운용·해체 전 과정을 일괄 관리하는 시공 단계 건설사업관리용역을 발주합니다.
본 용역은 포럼의 학술·교육 목적에 부합하도록 고품질·친환경 무대 시설을 제공하고, 안전·품질·공정 관리 등 전 단계에 대한 전문 건설사업관리(감독·감리·품질관리) 서비스를 통해 행사 전후 전 과정의 품질 보증 및 사후 유지보수를 수행하는 것을 목표로 합니다.

2. 주요 자격요건

• 건설사업관리용역업자 : 「건설기술진흥법」 제26조에 따라 건설기술용역자로 등록된 업체이며, 200 억원 이상 규모의 건설사업관리 대상 공사 경험이 있는 경우 우대.
• 책임·분야별 건설사업관리기술자 : 「건설기술진흥법 시행규칙」 제34조에 따른 자격을 갖춘 책임건설사업관리기술자(현장 상주) 및 분야별 기술자를 보유·배치해야 함.
• 보험·보증 : 손해배상 및 이행보증을 위해 발주기관이 지정한 보험(손해·책임보험)·보증서(이행보증서·계약보증금)를 제출·유지.
• 하도급 관리능력 : 하도급대금·건설기계대여금·공사용 부품대금 등 「건설산업기본법」·「하도급거래 공정화법」 준수를 위한 내부 관리 체계 보유.
• 노동·임금 관리 : 「최저임금법」·「근로기준법」 준수, 노무비를 매월 정확히 청구·지급하고, 하수급인에게 15일 이내 현금 지급·5일 이내 발주기관에 보고 의무 이행.
• 지식재산권·비밀보호 : 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 공동소유(균등지분)이며, 기술자료(임치)·특허·직무발명 등에 대한 승계·보호 절차를 사전 확보.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 무대 구조물 : 3차원 설계·시공이 가능한 강구조·목재·복합재 무대 플랫폼, 하중·내진·내풍 설계 기준 충족.
• 조명·음향·영상 : 최신 LED·프로젝터·음향 장비, 실시간 제어·연동 시스템, 4K·HDR 지원 영상 설비, 비상 전원·백업 시스템 포함.
• 안전·방재 설비 : 화재·전기·구조물 안전 점검 기준(ISO 45001, KS F 2400 등) 적용, 비상 조명·피난 안내·소화 설비·구조 안전망.
• 품질·공정 관리 : 「건설사업관리 업무수행지침」에 따른 검측 체크리스트(육안·측량·입회·시험 등) 기반 현장 검측·품질 보증 체계 구축.
• 시공·감리 연계 : 설계도서·공사도면을 기반으로 시공 단계에서 건설사업관리(감독·감리·품질·공정·안전·환경 관리) 수행, 설계변경·시공 지연 시 즉시 보고·승인 절차 적용.
• 임시·특수 설비 : 행사 기간 동안 임시 무대·조명·음향·영상 설비 설치·운용, 행사 종료 후 해체·보관·재활용 계획 포함.

4. 주의사항

• 계약문서 일체 : 계약서·용역계약특수조건·과업내용서·산출내역서·건설사업관리 업무수행지침을 반드시 준수; 상충 시 특수조건 우선 적용.
• 과업변경 절차 : 과업변경 시 “과업내용변경요청서”(별지 1) 양식 사용·제출 → 발주기관·외부 전문가 포함 과업변경심의위원회 심의 → 변경 관리 내역서( 별지 2) 보관.
• 검사·인수 : 용역 완료 후 14일 이내 검사(제20조) 및 인수(제21조) 진행; 검사 지연 시 지체상금 부과(최대 계약금액 30 %).
• 기성·대가 지급 : 매월 최소 30일마다 기성대가 청구 → 검사 완료 후 5일(공휴일 제외) 이내 지급; 지연 시 금융기관 평균금리 기준 이자 부과(제28조).
• 하도급·하수급인 관리 : 하도급 승인은 14일 내 통지; 하도급대금·건설기계대여금·공사용 부품대금은 「건설산업기본법」·「하도급거래 공정화법」 준수, 15일 이내 현금 지급·5일 이내 발주기관에 보고 의무(제27조의2).
• 지체상금·위약금 : 정당한 사유 없이 착수·완료 지연 시 매 지체일수당 계약금액에 지체상금율 적용(제18조); 계약보증금·지체상금 상한은 계약보증금·지체상금 최대액(시행령 제50조 제1항)으로 제한.
• 지식재산권·비밀보호 : 계약목적물(기술자료·소프트웨어·특허 등)은 공동소유; 제3자 양도·사용 시 상대방 동의 필요(제56조·제56조의2).
• 보험·보증 : 손해배상·이행보증 보험·보증서 제출 의무; 계약보증금·이행보증금은 계약조건에 따라 현금·보증서로 대체 가능(제8조·제10조).
• 분쟁 해결 : 협의 → 법원·중재 → 국가계약분쟁조정위원회(조정결정) 순으로 해결(제36조); 분쟁 진행 중 용역 중단 금지(제36조 제4항).
• 재검토·갱신 : 이 계약예규는 3년마다 재검토·개선 의무(제62조); 최신 법령·지침 반영 여부 확인 필요.

위 내용은 **‘계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부)’**에 근거한 일반적인 용역계약 조건이며, 실제 입찰공고에 명시된 구체적인 과업·예산·일정·특수조건 등은 별도 공고문을 반드시 확인하시기 바랍니다.