[RISE사업] Olink Reveal 단백체 분석 용역

1. 사업 개요

RISE 사업 – Olink Reveal 단백체 분석 용역은 RISE(국가 연구·산업 혁신 지원사업) 내 핵심 연구 과제에 필요한 단백질 정량 데이터를 제공하기 위해 Olink Reveal 플랫폼(PEA 기반 다중 분석 키트 및 전용 소프트웨어)을 활용한 단백체 분석 서비스를 수행하는 사업이다.

• 목적: 지정된 시료(혈액·세포 등) 1 ~ 2 천 개에 대해 92 ~ 1 800 개 단백질을 동시에 정량·정성 분석하고, 검증된 QC 보고서와 통계·생물학적 해석 결과를 최종 보고서 형태로 제공한다.
• 범위: 시료 전처리 → Olink Reveal 키트 사용 → 데이터 수집 → 데이터 정제·통계 분석 → 결과 해석·보고서 작성 → 데이터 보관·보안까지 전 과정을 포함한다.
• 기간·예산: 계약기간은 약 6 개월(시료 접수 → 보고서 최종 제출)이며, 총 계약금액은 약 1 억 원(예시) 수준이다.

2. 주요 자격요건

| 구분 | 필수 요건 |
|------|-----------|
| 법인·사업자 | - 국내 사업자등록(법인·사업자) 보유 <br> - 공공기관·대학·연구기관 등 RISE 사업에 참여 가능한 기관 |
| 전문성 | - proteomics·바이오‑분석 분야 3 년 이상 실무 경험 <br> - Olink Reveal 플랫폼(또는 유사 PEA) 사용 실적 ≥ 10 프로젝트 <br> - ISO 17025·GLP 등 품질·인증 체계 보유(가능하면 인증서 제시) |
| 인력 | - 실험실 책임자(바이오‑분석 전공 박사) <br> - 기술인력(분석 기술자·바이오‑인포매틱스 엔지니어) 최소 3 명 이상 <br> - 최소 1 명은 Olink Reveal 전용 교육 이수(필수) |
| 재정·보증 | - 계약보증금(15 % 이상) 또는 이행보증서 제출 <br> - 계약이행보증보험(계약금액 ≥ 40 % 이상) |
| 법·규제 | - 최저임금법·근로기준법 준수(근로자 임금·근로시간) <br> - 개인정보보호·산업비밀 유지 의무(데이터·보고서 비밀엄수) <br> - 하도급·하수급인 관리 규정 준수(하수급인 임금 15일 이내 지급) |
| IP·비밀 | - 계약목적물에 대한 지식재산권은 공동소유(제56조) 원칙, 별도 협의 시에만 예외 가능 <br> - 기술자료 임치 의무(제57조) 및 비밀유지 서약 필요 |

3. 핵심 기술·물품 요구사항

| 항목 | 구체적인 요구사항 |
|------|-------------------|
| 플랫폼 | - Olink Reveal 키트(예: Explore 1 / Explore 96 / Flex) 사용 <br> - 전용 분석 소프트웨어(Olink Pro) 설치·운용 |
| 장비·시설 | - 인증된 실험실(ISO 17025) 및 전용 냉동·냉장 설비(시료 보관) <br> - Luminex 200·3 · 또는 Olink 전용 리더기(필요 시) |
| 품질관리 | - 각 배치별 QC 지표: CV ≤ 10 % (신호‑노이즈), 95 % 신뢰구간 확보 <br> - 내부 SOP(표준작업절차) 및 외부 검증(외부 QC 샘플) |
| 데이터·보고서 | - Olink 표준 데이터 파일(.txt, .csv) 및 메타데이터 포함 <br> - 통계·경로분석 결과, 시각화(히트맵·볼케이노) 포함 최종 보고서 PDF (10 ~ 20 페이지) <br> - 데이터 보안: 암호화·접근통제, 비밀유지 서약서 첨부 |
| 프로세스·일정 | - 시료 접수 → 전처리 → assay 실행 → 데이터 수집 → QC → 분석 → 보고서 작성까지 30 일 이내 완료(표준) <br> - 긴급 요청 시 추가 비용 청구 가능(휴일·야간작업) |
| 하도급 | - 하도급(하수급인) 사용 시 사전 승인 필요(제26조·제27조) <br> - 하수급인 임금·비용은 15일 이내 지급 확인 의무(제27조의2) |
| 보증·책임 | - 1 년(무료) 소프트웨어·하드웨어 보증(제58조) <br> - 하자 발생 시 2 % 하자보수보증금 납부(제59조) <br> - 보증기간 초과 시 유상 유지보수 계약 필요(제58조 4항) |

4. 주의사항 (입찰 참여 시 반드시 확인)

1. 계약문서·언어

   • 모든 계약·통지·변경 요청은 한국어로 작성(외국어 문서는 한국어 번역이 우선).
   • 구두 통지는 반드시 서면 보완(제6조).

2. 계약보증금·지체상금

   • 계약보증금 최소 15 %(또는 이행보증서) 미제출 시 계약은 무효(제8조).
   • 지체상금률·계산식은 계약서에 명시(제18조) – 지연일수당 계약금액 × 지체상금율(최대 30 %).
   • 지체가 불가항력(불가항력 사유) 등에 해당하면 지체일수 제외(제18조 3항).

3. 과업변경 절차

   • 과업내용 변경 시 **‘과업내용변경요청서’(별지 1)**와 **‘과업내용관리내역서’(별지 2)**를 사용해 14 일 이내(제13조 3항) 승인받아야 함.
   • 변경 규모·비용이 계약금액의 10 % 이상이면 반드시 과업변경심의위원회 운영(제53조).

4. 하도급·하수급인 관리

   • 하도급(하수급인) 사용 시 사전 승인 필요(제26조·제27조).
   • 하수급인 임금·비용은 15 일 이내 지급 확인(제27조의2) – 위반 시 계약보증금 전액 국고 귀속(제9조).

5. 지식재산권·비밀유지

   • 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 공동소유(제56조) – 별도 협의 시에만 예외.
   • 기술자료·데이터는 임치(제57조) 의무 – 임치기관에 임치 후 발주기관 요청 시에만 교부 가능.
   • 비밀유지 서약서 위반 시 계약 해제·보증금 국고 귀속(제35조).

6. 품질·보증

   • 1 년 무상 하자보수(제58조) – 하자 발생 시 즉시 보수, 원인·조치서 제출.
   • 하자보수보증금(2 %)을 보증서·증권 형태로 제출(제59조).

7. 검사·인수·지급

   • 최종 검사(인수) 후 5 일 이내(제27조) 대가 청구·지급.
   • 기성대가 청구 시 하수급인 지급 내역 보고·확인 의무(제26조·제27조의2).
   • 지연 시 ‘대가지급지연에 대한 이자’(연 1 ~ 2 % 수준) 부과(제28조).

8. 분쟁·해결

   • 협의·법원·중재·국가계약분쟁조정위원회 순으로 해결(제36조).
   • 분쟁 해결기간 동안 용역 수행 중단 금지(제36조 4항).

9. 재정·보험

   • 계약이행보증보험(또는 현금 보증금) 필수(제10조).
   • 손해배상보험·공동피보험자 지정(제41조 2항).

10. 재검토·갱신

    • 계약예규 재검토 기한(3 년) 및 개정 가능성(제62조) – 향후 규정 변경 시 적용 여부를 확인.

핵심 요약

• 자격: 국내 proteomics 전문 기업·ISO 17025·Olink Reveal 실적·보증·보험 필수.
• 기술: Olink Reveal 키트·전용 소프트웨어·품질 CV ≤ 10 %·데이터 암호화·보고서 포맷 준수.
• 절차: 과업변경·지체는 서면·14 일·10 % 이상 변경 시 심의·승인 필요; 하도급·하수급인 임금 지급은 15 일 이내 확인.
• 리스크: 계약보증금·지체상금(최대 30 %)·지식재산권 공동소유·비밀유지·1 년 무상 하자보증 등 위반 시 계약 해제·보증금 국고 귀속.

위 항목을 기반으로 제안서·가격·보증·인력 계획을 준비하시기 바랍니다.