[RISE사업] 도파민 전기화학 센서뇌파(EEG) 센서 융합 VR 라이프로그 헬스케어 서비스 체험형 콘텐츠 개발 용역

1. 사업 개요

**[RISE사업]**은 도파민 전기화학 센서와 뇌파(EEG) 센서를 융합한 VR 라이프로그 헬스케어 서비스용 체험형 콘텐츠를 개발하는 용역으로, 연세대학교 미래캠퍼스가 발주합니다. 사업 범위는 센서 하드웨어·소프트웨어 통합, 실시간 데이터 처리·시각화, VR 콘텐츠 제작·시연, 그리고 최종 보고서·지식재산권 정리까지를 포함합니다. 계약 기간은 과업내용서에 명시된 일정이며, 계약 당사자 간의 이행은 **기획재정부 계약예규 ‘용역계약일반조건’(제798호, 2025‑10‑30)**에 따라 진행됩니다.

2. 주요 자격요건

• 법인·자연인 형태 모두 가능 – 정부 발주기관과 용역계약을 체결할 수 있는 계약상대자.
• 센서·헬스케어 분야 실적 – 도파민 전기화학 센서와 EEG 센서 하드웨어·펌웨어 개발 경험이 있거나, 유사 의료기기·생체신호 측정 시스템 구축 실적이 있어야 함.
• VR 콘텐츠·소프트웨어 개발 역량 – 실감형 VR 환경 설계·프로그래밍, 데이터 시각화·UI/UX 구현, 사용자 테스트 수행 경험이 필수.
• 데이터·보안·프라이버시 준수 – 개인정보보호법·의료정보법 등 국내 보건·개인정보 관련 규정을 숙지하고, ISO 27001·ISO 13485 등 인증 보유 시 가산점.
• 소프트웨어사업 대가산정 가이드 적용 능력 – 과업변경·가격조정 시 ‘소프트웨어사업 대가산정 가이드’에 따라 산정·보고할 수 있는 역량.
• 품질·보증·하자보수 관리 체계 – 1년 하자보수 보증(2 % 보증금) 및 품질 관리·검수를 수행할 수 있는 조직·절차 보유.
• 하도급·외부 협력 관리 – 하도급·외주 인력 투입 시 사전 승인 절차와 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’ 준수 체계 확보.
• 재무·보증 능력 – 계약보증금(계약금액 15 % 이상)·이행보증서 제출·지연·천재지변 등 비상 상황 시 현금 납입 확약 가능.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 도파민 전기화학 센서 – 전극 설계·신호 보정·데이터 전송 인터페이스(통신 프로토콜) 구현.
• EEG 센서 – 8‑32 채널 실시간 뇌파 측정·노이즈 필터링·시간‑주파수 분석 모듈 포함.
• 센서‑데이터 융합 알고리즘 – 두 센서의 시계열 데이터를 정규화·동기화·멀티‑모달 특징 추출·헬스케어 지표 산출 로직.
• VR 라이프로그 플랫폼 – 3D 가상 환경 구축·사용자 행동·생리 데이터 시각화·인터랙티브 대시보드·다중 사용자 동시 체험 지원.
• 데이터 처리·스토리지 – 실시간 스트리밍 파이프라인(Kafka/ MQTT 등), 보안 데이터베이스, 클라우드·온‑프레미스 하이브리드 아키텍처.
• 사용자 인터페이스·UX – 몰입형 HMD(HTC Vive·Meta Quest 등) 호환 UI·피처‑레벨 접근성·다국어(한국어·영어) 지원.
• 보안·프라이버시 – 암호화 전송·접근 제어·개인정보 최소 수집·GDPR·개인정보보호법 연계 보안 정책.
• 시연·시험·평가 – 파일럿 사용자 30 명 이상 대상 체험 테스트, 성능·사용성·안전성 보고서(검증 결과 포함).
• 산출물 – (①) 하드웨어 통합 프로토타입, (②) 소프트웨어·VR 콘텐츠 소스 코드, (③) 기술 사양서·설계서, (④) 테스트·검증 보고서, (⑤) 최종 보고서·지식재산권 정리 문서.

4. 주의사항

• 계약문서 구성 – 계약서·일반조건·특수조건·과업내용서·산출내역서가 모두 상호보완 효력을 가짐. 특수조건이 일반조건과 상충될 경우 특수조건이 우선 적용.
• 언어·통지 – 모든 계약 이행·통지는 한국어로 작성·제출; 외국어 문서는 한국어와 일치하도록 보완 필요.
• 채권양도 – 계약상대자는 계약대금 청구권을 제3자에게 양도 가능하되, 계약담당공무원이 필요하다고 판단하면 제한 특약 가능.
• 계약보증금·이행보증 – 계약보증금 15 % 이상(현금·보증서) 또는 용역이행보증서(40 % 보증) 제출; 계약금액이 변동 시 보증금도 조정·추가·반환 의무.
• 기성·대가 지급 – 최소 30 일마다 검사 완료 후 기성대가 청구·5 일(공휴일 제외) 내 지급; 최종 대가 청구 시 5 일 내 지급·지연 시 연 3 % 이자 부과.
• 지체상금 – 지연일수 × 지체상금율(최대 30 % 계약금액) 부과; 천재지변·발주기관 책임 등 일정 사유 시 제외.
• 계약기간 연장 – 불가항력·발주기관 책임·품질 저하 우려 시 연장 가능; 연장 시 지체상금 적용 제외, 단 계약보증금 전액 면제자는 상계 가능.
• 지식재산권 – 계약목적물에 대한 지식재산권은 공동소유(지분은 협의에 따라 조정); 별도 약정 없을 경우 균등 지분, 공동 활용 시 별도 협의 필요.
• 비밀엄수 – 계약 수행 중 얻은 기술·데이터는 외부 누설 금지; 필요 시 복사·이용 시 정당한 대가 지급.
• 하도급 관리 – 하도급·외주 계약 시 ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’에 따라 사전 승인 필요; 승인 전 하도급 금지.
• 품질·보증·하자보수 – 소프트웨어·하드웨어에 대해 1 년 무상 하자보수 보증(2 % 보증금) 제공; 하자 발생 시 즉시 보수·보고 의무.
• 문서·보고 의무 – 착수·중간·완료 보고서, 월·분기 비용·인력 투입 현황, 하수급인 임금·보험료 내역 등 정기 보고·제출 필요.
• 전자조달·시스템 사용 – 전자조달 시스템(제9조의2) 통한 대가 지급·대금 청구·증빙 제출 의무; 전자서명·문서 전송 시 보안 유지.
• 법률·규정 준수 – 최저임금·근로기준법·산업안전보건법 등 국내 노동·보건·안전 규정 준수, 위반 시 계약 해제·보증금 국고 귀속 가능.
• 분쟁 해결 – 협의 → 법원 소송 → 중재(국가계약분쟁조정위원회) 순으로 진행; 계약 수행 중 분쟁 발생 시 중단 금지.

위 내용은 **‘용역계약일반조건(기획재정부 계약예규 제798호)’**에 기반한 공통 계약 규정이며, 실제 과업내용서·특수조건에 따라 세부 사항이 조정될 수 있습니다. 입찰·계약 전 반드시 최신 과업내용서와 특수조건을 확인하십시오.