2026년 대구시 전자교통신호운영 교통량조사 용역

1. 사업 개요

• 목적 : 2026년 대구시가 운영 중인 전자교통신호(교통량 측정·신호제어) 현황을 정밀히 조사·분석하여 교통량 데이터베이스 구축, 신호운영 최적화 및 향후 교통정책 수립에 활용하도록 한다.
• 범위 : 전자교통신호 운영 시스템(교통제어센터, VMS·CCTV·루프센서 등)과 연계된 실시간 교통량 수집·전송·저장·처리·분석, GIS·통계 기반 보고서·시각화, 1년(2026‑01‑01 ~ 2026‑12‑31) 동안 전체 교통망에 대한 정기·불규칙 조사 수행.

2. 주요 자격요건

• 교통량 조사·신호운영 실무 경력 5년 이상 (교통제어센터 운영·신호제어기·VMS·CCTV 연동 경험)
• 교통 데이터·GIS 분석 역량 (통계·GIS 소프트웨어 활용, PowerBI·ArcGIS 등)
• 교통공학 관련 국가공인 자격증 (예: 교통공학 기사) 또는 동등 수준의 인증(ISO 9001, ISO/IEC 27001 등) 보유
• 소프트웨어·시스템 통합 경험 (데이터베이스 설계·보안·통신 인프라 구축)
• 법령·규정 준수 능력 (최저임금법·근로기준법·하도급거래공정화법 등) 및 전자조달 시스템 이용 경험
• 하도급·노무비 관리 (하도급 승인 절차·노무비 구분 관리·노임단가·최저임금 적용)

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 전자교통신호 운영 장비 (교통제어기, VMS, CCTV, 루프센서, 차량 감지 센서 등) 및 현장 연동 소프트웨어
• 통신·데이터 인프라 5G/LTE·전용 회선·보안 암호화 통신, 실시간 데이터 전송·저장을 위한 데이터베이스(SQL/NoSQL)
• 교통량 데이터 분석·시각화 툴 통계·GIS 패키지, 대시보드(PowerBI, Tableau) 및 표준 교통량 조사 프로토콜(KOTI 지침) 적용
• 산출물 교통량 분석 보고서, 신호운영 현황 보고서, GIS 기반 교통량 지도, 과업 내용서·산출내역서 등
• 보안·개인정보 보호 ISO/IEC 27001 기반 보안 설계, 접근제어·암호화, 기술자료 임치(임치기관에 30일 이내 통보)
• 노임·최저임금 준수 계약서상 명시된 노임단가 적용, 매월 노무비 청구·지급 확인(노무비 전용계좌·5일 내 통보)
• 산출내역서·단가산출서 인력·장비 투입 계획서, 과업 내용 변경 시 별지 ‘과업내용변경요청서’ 사용

4. 주의사항 (입찰·계약 수행 시 반드시 확인)

• 계약문서 구성 (제4조) – 계약서·일반조건·특수조건·과업내용서·산출내역서가 모두 서면이어야 하며, 상충 시 특수조건 우선.
• 계약보증금·이행보증금 (제8·10조) – 현금·보증서 등으로 100분의 15 이상 납부, 증액 시 추가 납부, 감액 시 반환.
• 착수·보고 (제13조) – 착수신고서(용역공정예정표·인력·장비 투입계획서 등) 제출, 착수일 변경 시 즉시 통보.
• 검사·인수 (제20·21조) – 완료 후 14일 이내 검사, 검사 결과에 따라 시정·인수, 검사 지연 시 지체상금 적용.
• 기성대가·지급 (제26·27조) – 최소 30 일마다 기성대가 청구·지급, 전자조달 시스템 활용, 하도급 대금 지급 확인(하수급인 5 일 내 통보).
• 가격·노임 변동 조정 (제15·15조의2·27조의3) – 물가·노임·최저임금 변동 시 90일 이내 청구 가능, 조정 범위 실비 초과 금지, 조정 내역서 첨부.
• 지체상금 (제18조) – 일일 지체상금율 적용, 계약금액·장기계속 시 차수별 계약금액을 기준, 30% 초과 시 30% 한도, 90일 이내 재청구 가능.
• 계약기간 연장 (제19조) – 용지매수 지연 등 발주기관 사유 시 연장 가능, 연장 시 추가비용 청구 제한(발주기관 책임 제외).
• 하도급 관리 (제60조) – 하도급 시 사전 승인 요청, 14일 이내 승인 여부 통보, 하도급 대금 지급 확인·보고 주기 지정.
• 지식재산권 (제56·56조의2·56조의3) – 계약목적물에 대한 공동소유(균등 지분) 원칙, 별도 협의 시 차별 가능; 소프트웨어는 공동소유·사용·수익 제한 가능.
• 비밀·기술자료 임치 (제24·57조) – 기술자료 임치(임치기관에 30일 이내 통보), 비밀 유지 의무, 임치기관 선택·수수료 부담.
• 하자보수 (제58·59조) – 1년 무상 하자보수, 하자 발생 시 즉시 보수·원인·조치 보고, 유상 유지관리·재개발은 별도 계약 필요.
• 노무비 구분 관리·지급 (제27조의3·27조의4) – 매월 노무비 청구·지급 확인, 전자조달 시스템 이용, 지연 이자 계산.
• 분쟁 해결 (제36조) – 협의 → 중재 → 법원, 계약 체결 시 중재 조항 지정 가능, 분쟁 발생 시 용역 수행 중단 금지.
• 계약 해제·해지 사유 (제29·30조) – 정당한 사유 없는 착수 지연, 지체상금 30% 초과, 부정 행위, 최저임금·근로기준법 위반, 부정 입찰 등; 해제 시 보증금 국고 귀속·선금 반환(약정이자 가산).
• 재검토·유효기간 (제62조) – 2026‑01‑02 이후 입찰·수의계약 시 적용, 3년마다 재검토 필요.

※ 위 내용은 2026‑01‑02 시행된 “용역계약일반조건” 제1~5장 및 각 조문에 근거한 핵심 요약이며, 실제 입찰 공고의 특수조건·과업내용서와 함께 검토하시기 바랍니다.