본관동 3층 환경개선공사

1. 사업 개요

본관동 3층 환경개선공사는 업무시설 환경을 개선하기 위해 가설공사, 조적공사, 창호공사 등을 수행하는 120일 이내 공사로, 대전 유성구 한국원자력연구원 내 현장에서 진행됩니다. 공사비는 281,555,000원(추정가격 255,959,091원 + 부가가치세)이며, 종합건설업 관리 하 종합-전문 업체 간 상호시장 진출 제한 조건이 적용됩니다.

2. 주요 자격요건

• 지역 제한: 대전광역시 소재 법인 또는 사업자등록증 상 사업장 소재지 필수 (입찰일 전~낙찰일까지 유지).
• 면허: 전자입찰 마감일까지 건축공사업 면허 보유 및 유지.
• 법적 상태: 법정관리/화의 중 또는 정부 제재 대상 업체 제외.
• 세금 준수: 조세포탈 유죄 판결 확정 후 2년 이내 업체 제외 (서약서 제출 필수).
• 사회보험료: 국민연금, 건강보험, 산업안전보건관리비 등 5대 보험료 금액 조정 없이 반영.
• 하도급 관리: 하도급지킴이 시스템 이용 확약서 제출 (전자입찰 시 자동 포함).

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 시방서 준수: 설계도서 및 시방서 기준 시공, KS/Q-mark 인증 자재 사용, 시험성적서 사전 제출.
• 안전 및 품질: 비계·발판 설치 시 건축법 및 산업안전보건법 준수, 분진 방지시설 설치, 정기 안전 교육 실시.
• 폐기물 처리: 건설폐기물 처리 시 환경보존법 기준 적용, 재생골재 사용 의무화.
• 공정 관리: 10% 이상 지연 시 장비/인원 추가 투입 협의, 공사협의 없이 시공 시 계약 부담.
• 하도급 관리: 표준하도급계약서 기반 하도급 체결, 노무비·장비·자재대금 전자 지급 의무화.

4. 주의사항

• 입찰 무효 조건: 법인등기부등본과 입찰참가자격등록증 상호 불일치 시 무효, 서류 미제출 시 자동 무효 처리.
• 청렴계약: 청렴이행각서 및 확인서류 제출 필수, 위반 시 계약 무효 가능성.
• 임금 직접 지급: 3천만 원 이상 도급 시 전자대금시스템(하도급지킴이) 통해 모든 대금 지급.
• 지연 책임: 10% 이상 지연 시 감독원과 협의 필수, 하자보수 보증금 공제 가능.
• 법적 검토: 국가종합전자조달시스템 유의사항, 시설공사 계약일반조건 등 9개 법령/예규 숙지 필요.
• 기타: 민원 발생 시 즉시 보고 및 원상복구 책임, 4대 보험료 미납 시 대금 지급 불가.

※ 입찰 관련 문의: 시설팀 장진호(☎ 042-861-6815), 구매팀(☎ 042-866-6101).
※ 하도급지킴이 문의: 고객센터 1588-0800 또는 hado.g2b.go.kr.