스마트영농빌리지 기반시설 조성사업 가스공사

1. 사업 개요

• 목적: 스마트영농빌리지 기반시설에 LPG 저장·배관 시스템을 구축하여 농업 현장의 에너지 공급 안정성을 확보한다.
• 범위: 고흥군 고흥읍 호동리 1333번지 일원에 LPG 저장탱크와 배관·부속품 설치 작업을 수행한다.
• 기간: 착수일로부터 60일 이내에 완공하는 단기·총액 계약이며, 추정 총 금액은 64,186,000 원(부가세 포함)이다.

2. 주요 자격요건

• 법인·사업장 소재: 입찰공고일 전일부터 계약 체결일까지 전라남도 소재 본점(법인등기부등본 기준)·사업장을 유지해야 함.
• 전문건설업 등록: 「건설산업기본법」에 따라 기계설비·가스공사업 중 가스시설공사(제1종) 분야로 등록된 업체.
• 전자입찰 인증: 국가종합전자조달시스템(G2B) ‘신원확인입찰’에 사용할 인증서 또는 개인인증수단이 있어야 하며, 입찰대리인은 사전에 등록된 재직 직원만 가능.
• 청렴·조세 서약:
  • 청렴서약서(공고문 부록) 제출 필수.
  • 「지방계약법」 제31조의5·조세포탈 서약서(붙임1) 제출 – 조세포탈·관세·외환·지방세 위반 전력 2년 이내 금지.
• 기술·안전 관리:
  • 「산업안전보건법·중대재해처벌법」 등 안전·보건 관련 의무 이행 서약서(붙임3) 제출.
  • 하도급 시 ‘하도급지킴이’ 이용 확약서(붙임2) 제출.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 주요 작업: LPG 저장탱크 설치 및 배관·밸브·피팅 등 가스시설 전반 설치.
• 산출내역서:
  • 추정금액(64,186,000 원)·부가세(5,835,091 원) 포함.
  • 사후정산 항목(건강보험료 526,276 원, 연금보험료 695,358 원, 노인장기요양보험료 69,152 원, 산업안전보건관리비 1,350,646 원 등)과 하도급·건설기계·폐기물 처리 관련 보증·수수료 금액을 모두 반영.
• 하도급 관리:
  • 하도급은 반드시 ‘하도급지킴이’ 시스템 활용, 하도급대금 지급 보증서 제출, 하도급 신고 의무 준수.
• 안전·보건:
  • 계약 체결 시 대표자가 서명한 안전보건관리 준수 서약서 제출.
  • 재해예방 인력·예산·점검 체계 구축, 재해 발생 시 재발 방지 대책 수립·이행.

4. 주의사항 (입찰 참여 시 유의)

• 전자입찰 마감: 2026‑02‑06 14:00 까지 G2B ‘안전입찰’ 서비스를 통해 전자견적 제출. 마감 전 도착하지 않으면 무효.
• 낙찰 기준: 예정가격(추정금액)의 89.745 % 이상 입찰자 중 최저가 순 선정. 동일 가격 시 자동추첨.
• 수의계약·수입증지: 낙찰자는 계약 시 고흥군 조례에 따라 10,000 원 수입증지를 재무과에 제출.
• 선금 사용 제한: 선금은 계약 이행 전용으로만 사용 가능. 타 채무 해소·법원 압류 시 선금 지급 중단.
• 계약대금 양도·압류 금지: 계약대금·채권을 무단 양도·질권 설정 금지, 위반 시 계약 해지 및 손해배상.
• 사후정산 자료 제출: 건강보험료·연금·산재보험·품질·환경·폐기물·건설기계대여 등 모든 사후정산 관련 영수증·세금계산서·사진대지 등 증빙을 반드시 제출. 미제출 시 해당 비용을 전액 공제 가능.
• 노무비 구분관리·지급확인제: 월 노무비를 전액 지급·구분 관리하지 않을 경우 지방고용노동청에 통보·계약 해지·입찰자격 제한.
• 하도급 관리 의무:
  • 하도급 계약 시 ‘하도급지킴이’ 이용·보증서 제출.
  • 하도급 계약 신고·변경은 30일 이내 또는 계약서에 명시된 기한 내 제출.
  • 하도급사에 대한 압류·체납·4대보험 체납 여부를 반드시 안내하고, 직접지급 합의 시 해당 사실을 명시.
• 안전·보건 서류: 안전보건관리 준수 서약서·재해예방 계획·신규 채용자 교육 이수 확인 등 모든 안전·보건 증빙을 계약 전·중 제출. 미제출 시 계약 해지 가능.
• 입찰 보증금·특수조건: 전자입찰 시 별도 보증금 필요 없으며, 특수조건(예: 선금 사용 제한, 계약대금 양도 금지 등)은 계약서에 첨부되므로 반드시 확인 후 동의.
• 지연배상금·상계: 계약 지연 시 지연배상금이 준공금·기성금과 우선 상계되며, 지연배상금 부과 기준은 계약일반조건·유권해석에 따름.
• 입찰자 책임: 입찰 전 G2B·입찰공고·특수조건·입찰이용약관을 완전히 숙지해야 하며, 미숙지 시 발생하는 책임은 입찰자에게 귀속.

핵심: 전라남도 내 가스시설공사업 등록 기업만이 전자입찰(나라장터)으로 참여 가능하고, 최저가격(89.745 % 이상) 입찰자를 선정하되, 사후정산·안전·보건·하도급 관리·선금 사용 제한 등 다수의 특수조건을 반드시 이행해야 합니다.
문의: 입찰 관련 → 재무과 ☎ 061‑830‑5274, 사업 내용 → 인구정책실(한도협) ☎ 061‑830‑5430.