2026년 완산구 관내 도로시설물 유지보수공사(1차 단가계약)

1. 사업 개요

전주시 완산구는 **2026년 완산구 관내 도로시설물 유지보수공사(1차 단가계약)**를 발주합니다. 본 공사는 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 : 금속구조물·창호·온실공사) 전문 시공업체를 대상으로 도로시설물(도로표지판·보도·배수구·시설물 등)의 정기·예방 유지보수를 6개월(착공일 기준) 동안 수행하는 단가계약이며, 추정 총금액은 99,000,000원(부가세 포함) 입니다. 전자 견적(나라장터 G2B) 방식으로 소액수의 견적제출(2026‑02‑06 10:00 ~ 2026‑02‑10 10:00) 후 2026‑02‑10 11:00에 개찰을 진행합니다.

2. 주요 자격요건

• 사업등록 : 건설사업자로서 「건설산업기본법」 제16조에 따라 **금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 : 금속구조물·창호·온실공사)**에 등록된 업체.
• 본사·사업장 위치 : 견적제출 공고일 전날(법인 등기일 기준) 혹은 공고일 이후(법인 설립일 기준) 전주 완산구 내에 소재해야 함.
• 조달청 자격등록 : 조달청 ‘경쟁입찰참가자격등록증’ 등록 완료(전자 입찰) 상태이어야 함.
• 전자입찰 사용자등록 : 나라장터 G2B 전자입찰 이용자 등록 및 공인인증서 보유 필수.
• 지역제한·청렴계약 : 전라북도·전주 완산구에 한정된 지역제한·청렴계약 대상이며, 「청렴계약 이행각서」 제출 의무.
• 배제 사유 없음 :
  • 부도·파산·영업정지·법원 회생절차 개시 중(회생개시 결정 제외)
  • 입찰참가자격 제한기간 중(법 제31조 제5항 예외 제외)
  • 최근 3개월 이내 부실이행·담합·서류 위조·뇌물 제공 등 부정당업자 제재(3개월 경과)
  • 지방·지자체와 관련된 10일 이상 지연배상·불법하도급·하자보수·계약 포기 등 신용 문제
  • 지방·지자체와 관련된 2년 이내 조세포탈·불법 행위(법 제31조의5·시행령 제93조)
  • 지방자치단체 장·의원 배우자·직계·친족·자본 50% 이상 소유·계열사 등(법 제33조)
  • 기타 계약 담당자가 계약이행능력 없다고 판단할 명백한 사유
• 세금·채권·보험 :
  • 부가가치세 제외 계약금액의 **2.5%**에 해당하는 전북특별자치도 지역개발공채 구매·필증 제출
  • 국세·지방세 완납증명서, 4대보험(국민연금·건강보험·장기요양·퇴직공제) 완납증명서 제출
• 청렴·보안 서약 :
  • 청렴계약 이행각서, 수의계약 배제사유 비해당 서약서 전자입찰서에 포함
  • 안전보건관리 준수 서약서(중대재해처벌법) 및 하도급지킴이 이용 확약서 제출

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 전문 시공 능력 : 금속구조물·창호·온실·지붕·건축물 조립 등 도로시설물 유지보수 전반에 대한 설계·시공·품질 관리 경험 필요.
• 단가계약 수행 : 산출내역서(산출표) 없이 총액 견적 제출 → 계약 체결 후 실제 시공 단위(공종)별 단가 내역서 제출·정산.
• A‑값(노동·보험) 포함 : 견적 금액에 국민연금·건강보험·장기요양·퇴직공제·산업안전보건·안전·품질 관리비를 조정 없이 그대로 반영해야 하며, A‑값 차감 후 예정가격 대비 ≥ 89.745 % 수준을 만족해야 함.
• 전자대금·하도급 관리 :
  • 나라장터 하도급 지킴이 전용계좌 개설·등록 후 전자 지급·인출 제한 가능
  • 하도급 시 공정거래위원회 ‘건설기계임대차 표준계약서’ 체결·지급보증서(또는 직불합의서) 제출 의무
  • 하도급·노무비·자재·건설기계 대여대금은 시스템에 등록·투명 관리
• 보건·안전 : 「산업안전보건법」·「중대재해처벌법」 기준에 따른 안전보건 관리 체계 구축·운영 의무.
• 지역·인력·자재 : 전주시민·지역업체 우선 고용·지역 생산 장비·자재 사용을 적극 권장.
• 보증·채권 : 계약대금 청구 시 수입인지·지역개발공채 매입·필증 제출, 지방세·국세 체납 시 지급 지연 가능.

4. 주의사항

• 견적 제출 방식 : 반드시 나라장터 G2B 전자입찰 시스템을 통해 제출(24 시간 내 가능).
• 제출 마감 : 2026‑02‑06 10:00 ~ 2026‑02‑10 10:00 까지; 마감 후 연장 불가.
• A‑값 기준 : A‑값 차감 후 **예정가격 대비 ≥ 89.745 %**를 만족해야 낙찰 가능. 기준을 못 맞추면 무효·배제 사유.
• 복수 견적자 동점 : 동일 최저가격이 2인 이상일 경우 자동 추첨(G2B 전자입찰특별유의서 제15조) 적용.
• 배제 사유 확인 : ‘수의계약 배제사유’(별표 1) 중 하나라도 해당되면 입찰 무효·계약 배제 및 향후 모든 전주시 소액공사 참가 제한.
• 정보 일치 : ‘경쟁입찰참가자격등록증’·법인등기부등본·사업자등록증 등 내용이 다를 경우 등록 변경 후 입찰해야 함(변경 미이행 시 무효).
• 전자입찰 장애 대응 : 전산 장비·네트워크 문제로 제출이 어려울 경우 1588‑0800 콜센터에 마감 24 시간 전까지 문의(문의 미이행 시 책임 전가).
• 청렴·보안 서약 : 전자입찰서에 서약서 내용이 포함되어야 하며, 실제 계약 체결 시 대표자가 서명·날인한 원본 서약서 제출.
• 하도급·노무비 관리 : 매월 노무비 구분 관리·지급 확인 의무, 체불임금 방지를 위해 전주시 체불임금 없는 관급공사 조례 준수.
• 채권·공채 : 계약금액의 2.5%에 해당하는 전북특별자치도 지역개발공채를 구매·필증 제출, 미납 시 대금 지급 지연.
• 세금·보험 완납 : 국세·지방세·4대보험 완납증명서 제출 필수, 체납 시 대금 지급 지연 가능.
• 분쟁·제재 : 입찰·계약 과정에서 부정·담합·허위 서류·뇌물 제공 등 적발 시 부정당업자 제재·입찰참가자격 제한 적용.
• 계약 해지·자격 제한 : 계약 체결 후 또는 이행 중 결격 사유 발생 시 전주시 모든 소액공사에 대해 견적제출 자격 제한(시행령 제92조·제76조).

위 내용은 공고에 명시된 핵심 사항을 요약한 것으로, 상세 규정·첨부 파일(각서·별표 등) 및 최신 법령 개정사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.