신북 반다비 체육센터 건립공사(통신)

1. 사업 개요

• 사업명: 신북 반다비 체육센터 건립공사(통신)
• 발주기관: 강원특별자치도 춘천시
• 위치: 춘천시 신북읍 율문리 935‑176 외 3필지
• 규모: 지하 1층 ~ 지상 3층, 연면적 2,633.42 ㎡ (신축 1식)
• 공사기간: 착공일로부터 600일
• 추정금액: 127,973,000 원 (부가가치세 포함) – 기초금액은 동일, 관급자 설치 관급액 55,363,000 원 포함
• 입찰방식: 총액입찰·계속비계약·전자입찰(조달청 전자조달시스템)

2. 주요 자격요건

• 법적·기술적 자격
  • 정보통신공사업법 상 “정보통신공사업” 면허 보유
  • 조달청 전자조달시스템에 사전 등록된 업체(낙찰자는 계약 체결일까지 유지)
• 지역·주소 요건
  • 안내공고일 전날(사업자 신규 시 공고일 이후)부터 현재(공고일) 까지 춘천시 법인등기부상 본점소재지(법인) 또는 사업자등록증에 기재된 사업장(개인) 유지
• 부정당업자·배제사유 제한
  • 별표 1 ‘수의계약 배제사유’에 해당되지 않아야 함
    • 부도·파산·영업정지 등 확정, 최근 3개월 이내 입찰·계약 지연·부정 · 하도급 위반· 계약 포기 등 금지
    • 2년 이내 조세포탈 유죄판결 업체 배제
    • 공직자의 이해충돌 방지법 적용 대상(3급 이상 고위공직자와 배우자·직계·비속·특수관계) 배제 확인(별표 4)
• 서류·확약서 제출
  • 부정당업자 서약서(법 제93조) 전자입찰 시 전자입찰서에 포함
  • 하도급지킴이 이용 확약서(별표 2) 제출(낙찰 시 추가 제출)
  • 수의계약체결제한여부확인서(별표 4) 제출
  • 청렴서약서(별표 5) 제출(입찰·계약 단계)
• 직접시공 비율
  • 70억 미만 공사 시 일정 비율 이상 직접 시공 필요 → 낙찰 후 30일 이내 직접시공계획서 제출

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 통신·전기·ICT 설비
  • 체육센터 전용 통신·네트워크 배선, CCTV·PA·인터넷·무선·디지털 사이니지 등 ICT 인프라 구축
  • 건설기술연구원 표준품셈·대한건설협회 노임·국토교통부·해양수산부·산업통상자원부 발표 단가를 적용한 직접공사비 산정
• 법정 보험료·경비
  • 국민연금 2,772,743 원, 건강보험료 2,098,529 원, 퇴직공제 1,342,591 원, 노인장기요양 275,746 원, 산업안전보건관리비 1,436,532 원 등 총 7,926,141 원을 조정 없이 견적가격에 포함
  • 입찰 시 해당 금액을 별도 감액 없이 반영, 준공 시 증빙서류 제출 필요
• 노임 구분관리·지급확인
  • 지방자치단체 ‘공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제’ 적용 → 낙찰자는 합의서와 함께 착공계 제출 시 노무비 구분관리표 제출
• 건설기계 대여금 지급보증
  • 건설기계 대여료 200만원 이상 시 표준임대차계약서·대여금지급보증서 발급, 기성·준공 대가 청구 시 구분 청구
• 안전·보건
  • 산업안전보건법·중대재해처벌법 준수 서약서(별표 3) 제출 및 현장 안전·보건 관리 체계 구축·이행 의무
• 기타
  • 강원도 지역개발공채 2.5% 매입(공급가액 기준)
  • 낙찰 후 3일 이내 직접·간접노무비 포함 내역서 제출(건설산업기본법 노임 확인)

4. 주의사항

• 입찰 제출
  • 전자입찰은 G2B(www.g2b.go.kr) 통해 2026‑02‑06 09:00 ~ 2026‑02‑10 10:00 까지 진행, 개찰 2026‑02‑10 11:00
  • 전산 장애 시 콜센터(1588‑0800) 사전 문의 필요, 미문의 시 모든 책임은 입찰자
• 예정가격·낙찰자 결정
  • 예정가격은 15개 복수예비가격 중 2개씩 추첨, 최다 선택된 4개의 평균값으로 산정
  • 낙찰자는 예정가격 이하·감액된 견적가격(보험료 등 차감 후) ≥ 89.745 % 비율 충족, 최저가격자 선정
  • 동일 최저가격자 다수 시 전자입찰특별유의서에 따라 자동 추첨
• 재입찰·무효
  • 개찰 시 낙찰예정자 없을 경우 당일 16:00까지 재입찰 마감·17:00 개찰, 재입찰 진행
  • 입찰 무효 사유(법령·시스템 오류·서류 미제출 등) 발생 시 즉시 무효·재공고
• 계약·보증금
  • 낙찰 후 10일 이내 전자계약 체결, 계약보증금 보증서는 계약기간 시작일 ~ 종료일 이후까지 유효
• 하도급·지급보증
  • “하도급지킴이” 시스템 사용 의무화 → 하도급대금·노임·장비·자재 대금 전자 지급 및 직접 지급 확인 의무
  • 원도급자가 하도급대금 미지급 시 발주기관이 직접 공제·지급
• 청렴·이해충돌
  • 청렴서약서 제출·불이행 시 부정당업자 제재 가능
  • 고위공직자와 특수관계자는 수의계약 제한 → 별표 4 확인서 제출 필수
• 직접시공·계획서
  • 70억 미만 계약 시 일정 비율 직접 시공 요구 → 낙찰 후 30일 이내 직접시공계획서 제출(불이행 시 제재)
• 보험료·경비 정산
  • 모든 법정 보험료·경비는 설계내역서에 그대로 반영, 준공 시 증빙 서류 제출 필수
• 지역공채·노임 구분
  • 강원도 지역개발공채 2.5% 매입, 노임 구분관리·지급확인제 적용 → 체불·지연 방지 절차 준수
• 문의처
  • 설계서·공사 관련: 체육과 체육시설팀 김석균 (☎ 033‑250‑3689)
  • 입찰·견적 관련: 회계과 공사계약팀 김도연 (☎ 033‑250‑3045)

위 내용 외에도 별표 1~4, 별표 2·3·5에 명시된 세부 규정·양식·절차를 반드시 확인하고, 모든 서류·확약서를 전자입찰 시스템에 정확히 입력·제출해야 합니다. 미준수 시 부정당업자 제재·입찰 무효·재입찰·계약 제한 등의 불이익이 발생합니다.