수송동 근린공원 어린이보호구역 유지관리공사

1. 사업 개요

• 목적 : 군산시 수송동 근린공원 내 어린이보호구역(어린이 보호 구역) 포장면을 유지·보수하기 위해 절삭 후 아스콘 덧씌우기 작업을 수행한다.
• 범위 : 절삭 후 아스콘 덧씌우기 A = 850 ㎡ (총공사금액 53,181,000 원, 부가세 포함).
• 공사기간 : 착공일로부터 90일 이내.
• 입찰 방식 : 총액입찰(산출내역서 없이 전체 금액만 제출)이며, 소액견적 대상공사이므로 적격심사는 생략한다.

2. 주요 자격요건

• 법인·사업자 등록

  • 국가종합전자조달시스템(G2B) 이용자 등록 완료.
  • 군산시에 법인등기부상(또는 사업자등록증) 본점소재지를 두고, 개찰일까지 유지.

• 건설업종 면허

  • 「건설산업기본법」 지반조성·포장공사업 면허 보유.
  • 포장공사를 주력 업무로 등록한 업체.

• 수의계약 자격

  • 지방계약법 시행령·시행규칙 제13조·제15조, 시행규칙 제14조·제15조에 따라 **자격 제한·배제 사유(부도·파산·영업정지·세금 포탈·부정당업자 등)**에 해당하지 않아야 함.
  • ‘수의계약배제사유’ 별표 1에 명시된 ①~⑩ 항목 중 어느 하나라도 충족하면 입찰 무효.

• 서약서·확약서 제출 의무

  • 조세포탈 서약서 (지방계약법 제31조의5·제93조) 및 안전보건관리 준수 서약서 제출.
  • 전자입찰 시 서약서 내용은 전자입찰서에 포함시켜 제출 가능.

• 노임·보험료·퇴직공제 등

  • 예정가격에 국민연금·건강보험·장기요양·퇴직공제·산재보험·품질관리비 등을 그대로 반영(사후 정산 필요).
  • 노임 구분관리 및 지급확인제(행정안전부 예규) 적용.

• 하도급지킴이 사용

  • 도급금액 ≥ 3천만원·공사기간 > 30일인 경우 「하도급지킴이」 이용 확약서 제출 및 시스템 사용 의무.
  • 하도급대금·노무비·자재비 등은 반드시 전자적으로 지급·등록.

• 지역산업 활성화

  • 전북특별자치도 지역건설산업 활성화 촉진조례에 따라 하도급 비율 70 % 이상 지역업체 활용 권장.

• 기타 필수 서류

  • 동일인(대표자) 2통 이상 입찰서 제출 금지.
  • 등록 상호·대표자 변경 미등록 시 무효.
  • 건설산업기본법 금액 하한 위반 시 무효.

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 작업 내용 : 절삭 후 아스콘 덧씌우기(절삭·재포장) 850 ㎡.

• 재료

  • 자체 설치 재료 16,469,000 원, 정부 설치 재료 5,032,000 원(각각 별도 구분).
  • 표준 아스콘 혼합물 및 포장 장비(절삭기, 다짐기 등) 사용.

• 안전·보건

  • 중대재해처벌법·산업안전보건법에 따라 안전·보건 관리 체계(인력·예산·점검 등) 구축 및 제출.
  • 산업안전보건관리비 1,465,841 원(예정가격에 그대로 반영, 준공 시 사용 내역서 제출).

• 품질 관리

  • 품질관리비 표 에 명시된 금액(예: 371,431 원 등) 포함, 사후 정산 기준(건설기술진흥법 시행규칙 제60조) 적용.

• 노임·보험료

  • 국민연금·건강보험·장기요양·퇴직공제·산재보험·품질관리비 등 예정가격에 그대로 반영하고, 기성·준공 시 사후 정산 필요.

• 하도급

  • 표준하도급계약서 사용, 하도급대금 직접 지급 합의서 제출.
  • 하도급대금 지급보증서(법정 기준에 따라 산출내역서에 명시) 및 “하도급지킴이” 등록 의무.

• 건설기계·자재 임대

  • 건설기계 임대차 표준계약서 사용, 현장별 지급보증 필요.

• 지역자재·인력

  • 군산시 생산 제품·지역 건설장비·지역 인력(군산 거주자) 사용을 적극 권장.

• 전산·시스템

  • 전자입찰(G2B) 이용, 전자입찰서 제출 시 “하도급지킴이 이용 확약서” 포함.
  • 전산 장애 시 개찰 연기·지연 가능.

• 현장설명·설계도서

  • 현장설명 생략, 설계도서는 **군산시 스마트도시과 교통시설계(☎063‑454‑3812)**에서 평일 09:30~17:00 열람 가능.

4. 주의사항

• 입찰 일정

  • 견적서 제출: 2026‑02‑05 12:00 ~ 2026‑02‑10 12:00
  • 개찰: 2026‑02‑10 13:00 이후 (개찰 1순위 없을 경우 당일 재입찰)

• 입찰 무효 사유

  1. 동일인(대표자) 2통 이상 입찰서 제출 시 무효.
  2. 등록 상호·대표자 변경 미등록 시 무효.
  3. 건설산업기본법 금액 하한 위반 시 무효.
  4. 부도·파산·영업정지 등 상태(견적서 제출 마감일 기준) 시 무효.
  5. 지방계약법 제31조·제92조에 따른 부정당업자 제재 후 3개월 미만 경과 시 무효.
  6. 최근 3개월 내 지연배상금 부과·불법이력·5회 이상 하자보수·계약 포기 등 신용 저하 시 무효.
  7. 조세포탈·세금 감면 등 유죄 판결 확정일로부터 2년 미만 시 무효.
  8. 입찰자 서약서·안전보건 서약서 미제출 시 무효.

• 필수 서류

  • 조세포탈 서약서(지방계약법 제31조의5·제93조).
  • 안전보건관리 준수 서약서.
  • 하도급지킴이 이용 확약서(전자입찰 시 전자입찰서에 포함).
  • 노임·보험료·퇴직공제 등 증빙(연금보험료 납부증명서 등).
  • 개찰 후 별도 요구 시 서류 제출 기한 엄수(미제출 시 무효).

• 동일가격 입찰 처리

  • 동일가격 입찰 시 전자조달시스템 자동 추첨(제15조) 적용.

• 노임 구분관리·지급확인제

  • 노임 구분관리 및 지급확인제 적용, 사후 정산 필요.
  • 노임·보험료·퇴직공제 등 금액을 예정가격에 그대로 반영.

• 품질·안전 관리비

  • 예정가격에 그대로 반영 후, 준공 시 사용 내역서·안전관리비 정산서 제출 의무.

• 하도급지킴이

  • 3천만원 이상·30일 초과 공사 시 반드시 사용, 직접 지급 합의 및 지급보증서 포함.
  • 미사용 시 부정당업자 제재 및 입찰 무효 가능.

• 지역산업 참여 권고

  • 하도급 비율 70 % 이상 지역업체 활용 권장(강제 무효 사유는 아님).

• 현장·설계 자료

  • 현장설명 생략, 설계도서는 스마트도시과 교통시설계에서 열람.
  • 현장 미답사·설계 미열람으로 인한 불이익은 입찰자 책임.

• 전산·시스템 장애

  • 개찰 지연·연기 가능, 전산 장애 대비 사전 확인 필요.

• 입찰 문의

  • 회계과 063‑454‑2373, 스마트도시과 교통시설계 063‑454‑3812 등.

• 재입찰

  • 개찰 1순위 업체가 없을 경우 당일 재입찰 진행.

• 기타

  • 전자입찰 등록·투찰이 곤란한 경우 개찰 마감 24시간 전 G2B Help‑Desk 문의.
  • 입찰 무효 확인 시 계약담당공무원 별도 서류 제출 요구 가능.

위 내용은 공고에 명시된 주요 사항을 요약한 것이며, 상세 규정 및 부록(서약서·특수조건 등)은 반드시 전체 공고문을 확인하시기 바랍니다.