2026년 노원문화예술회관 무대기계시설 유지보수 용역

1. 사업 개요

재단법인 노원문화재단은 2026년 노원문화예술회관(대·소공연장) 무대기계시설(상·하부 기계·제어시스템) 전반에 대한 정기·긴급·특별 점검을 수행하고, 고장·노후 부품을 교체·보수하여 안전사고를 예방하고 언제든지 정상 가동 가능한 상태를 유지하는 무대기계시설 유지보수 용역을 발주합니다. 계약기간은 2026년 계약일로부터 2026‑12‑31까지이며, 총 추정금액은 **23,303,000 원(부가가치세 포함)**입니다.

2. 주요 자격요건

• 법적·행정적 요건

  • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조·제14조(참가자격) 충족
  • 국가종합전자조달시스템(G2B)에서 공연법 제12조·공연법시행령 제10조에 따라 **무대시설 안전진단전문기관(업종코드 1535)**으로 등록 및 입찰 공고일 전일 현재 주된 영업소재지가 서울특별시, 경기도, 인천광역시에 위치
  • 입찰 마감일(2026‑02‑13 14:00)까지 G2B에 참가자 등록 완료

• 실적·경력 요건

  • 최근 3년 내 단일 계약 기준으로 500석 이상 공연장 무대기계시설 유지보수 실적 1건 이상 보유

• 전자입찰 요건

  • 전자입찰 전용 시스템(G2B)을 통해 총액입찰·최저가 입찰 방식으로 입찰서 제출
  • 입찰서 제출 기간: 2026‑02‑05 10:00 ~ 2026‑02‑13 14:00 (24시간 연속 가능)

• 자격서류

  • 적격심사 시 요구되는 사업자등록증, 등기부등본(법인), 인감증명서, 계약이행보증증권(10 %), 국세·지방세 완납증명서, 최근 3년 수행실적증명서, 재무제표·신용평가, 유지보수 계획서, 일반현황·기술진 경력표, 가격산출내역서 등을 제출 가능

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 대상 설비

  • 대·소공연장 상·하부 무대기계시설 및 제어시스템 전체

• 점검·보수 내용

  • 정기점검: 연 2회(공연장당 13 일/회, 총 14 일) → 점검 후 15 일 이내에 보고서 제출
  • 긴급점검: 요청 시 6 시간 이내 출동·점검·조치
  • 특별점검: 천재지변·수재·지진·낙뢰, 공연·행사 중 고장·안전 위험 발생 시 수행

• 자재·부품

  • 사용 자재는 **신품·정품(K.S. 인증)**이며, 감독관 승인 후 설치
  • 계약 외 별도 비용 청구 금지 (추가·긴급·특수 비용 포함)

• 보고서·계획

  • 월별 공정·인력·장비·비용 현황 및 주간 공정현황(지연 시) 제출
  • 유지보수 계획서·세부 기술 제안서 및 공정예정표 제출

• 보험·보증

  • 배상책임보험(기계·시설·3자 책임) 가입 및 증서 제출
  • 계약이행보증보험(계약금액의 10 %)를 계약 체결 후 10 일 이내 제출

• 안전·교육

  • 무대기계 담당자 대상 안전·응급조치 교육 실시
  • 화재·안전·환경·품질 관리 계획 수립 및 현장 적용

• 문서·언어

  • 모든 문서는 한국어를 원칙으로 하며, 필요 시 발주처 승인을 받아 다국어 사용 가능

• 지불·보상

  • 점검·보고서 제출 후 세금계산서 발행 → 청구 금액 5일(공휴일 제외) 이내 지급
  • 지불 예정 월: 2026‑06월, 2026‑12월(공연장 일정에 따라 변동 가능)

4. 주의사항

• 공동도급 불가 – 단일 업체만 입찰·계약 가능
• 입찰 하한율 – 예정가격 ± 3 % 범위 내 복수예비가격(15개) 중 전자 추첨 4개 평균값을 기준으로 하며, 하한선 이하 입찰은 무효
• 입찰 무효·제재 – 부정당업자(부정 행위, 허위 서류 등) 적발 시 지방자치단체 입찰법 시행령 제92조에 따라 입찰 제한·제재 적용
• 입찰·계약 기간 – 입찰서 제출·개찰은 2026‑02‑05 10:00 ~ 2026‑02‑13 14:00, 개찰은 2026‑02‑13 15:00
• 주 영업소재지 유지 – 계약 체결 전까지 서울·경기·인천 외 지역으로 이전 시 자격 상실
• 자격심사 – 최저가 입찰자 중 일반용역 적격심사 세부기준 적용, 종합평점 85 점 이상 필수. 동점 시 자격점수가 높은 자 선정, 동일점수 시 추첨
• 추가·변경 업무 – 계약 범위 외 추가 업무는 계약특수조건에 따라 별도 승인 필요, 무단 수행 시 계약 해지 사유
• 부정·뇌물 금지 – 청렴계약 이행각서 제출 의무, 부정·뇌물·담합 적발 시 입찰자격 제한·제재 및 계약 해지 가능
• 보증·보험 – 이행보증증권·배상책임보험 미제출 시 계약 체결 불가, 계약 종료 시 보증금 전액 세입 처리
• 시공·작업 지연 – 지연배상금은 계약금액의 30 % 초과 시 30 %로 제한, 천재지변·발주기관 사유·자재공급 지연 등은 지체일수에 산입되지 않음
• 지급·보고 – 월별·주간 공정현황, 인력·장비·자재·비용 변동 내역을 계약 담당자에게 7일 이내 제출, 지연 시 추가 보고 필요
• 계약 연장·해지 – 정당한 사유 없이 계약 포기·불이행 시 입찰자격 제한 및 보증금 몰수; 계약 연장 요청 시 연장 사유·증빙을 서면으로 제출
• 하도급 – 하도급 시 발주처 서면 승인 필수, 하도급 대가 미지급 시 직접 지급 요구 가능, 하도급 대가 지급 내역 5일 이내 통보 의무
• 노동비 관리 – 근로자 임금·노무비 지급 내역을 매월 5일 이내 발주처에 제출, 임금 체불 시 지방 고용노동청에 통보
• 품질·보증 – 검수 후 1년간 동일 규격·품질 보증, 하자 발생 시 하자보수 책임(하자담보책임기간 내) 및 하자보수보증금(10 %) 납부 의무
• 분쟁 해결 – 분쟁 발생 시 협의 → 법원·조정 → 중재 순 적용, 계약 수행 중 분쟁 절차 진행 시 이행 중단 금지

위 사항을 모두 검토한 후 입찰에 참여하시기 바랍니다. 필요 시 추가 문의는 공연전시부(김춘술, 02‑2289‑3434) 또는 행정지원부(이은지, 02‑2289‑3413)으로 연락하시기 바랍니다.