2026년 소화전시설물 연간단가(처인구)

1. 사업 개요

• 목적 : 2026년 소화전(소방용수) 시설물의 연간 유지보수·점검을 통해 화재·긴급 상황 시 물 공급 기능을 확보하고, 시설물의 안전·내구성을 유지한다.
• 범위 : 용인시 처인구 일원 전체에 설치된 소화전 및 부속 설비를 대상으로 정기점검, 부품 교체·수리, 압력·수질 시험 등 연간 유지·보수 작업을 수행한다.
• 계약 형태 : 단가( 단위가격 ) 계약 – 예정수량을 기준으로 총액을 산정하고, 실제 시공량에 따라 정산한다. 조기 준공·수량 초과 시 계약금액이 감액·조정될 수 있다.
• 예산 : 총 100 백만원( 100,000,000 원 ) 규모의 단가 계약이며, 추정가격·부가가치세·도급자·관급자 설치비 등으로 세부 항목이 구분된다.
• 공사 기간 : 착공일부터 2026 년 12 월 31 일까지.

2. 주요 자격요건

• 법령 요건
  • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 13 조·제 92 조(자격 제한 없음) 충족.
  • 건설산업기본법 상 전문공사업(상하수도설비공사업) 등록업체.
• 전자입찰 요건
  • 국가조달시스템 (G2B) 이용자 등록 완료.
  • 전자입찰용 공인인증서(개인인증수단) 보유·사용 가능.
• 청렴·공정거래 요건
  • 청렴계약 이행서약서·하도급지킴이 이용 확약서·전자대금시스템 이용 확약서를 전자입찰서에 포함.
  • 하도급 시 하도급 비율 60 % 이상(용인시 지역건설사업자 우선 활용) 및 지역자재·장비 우선 사용 권고.
• 재무·보증 요건
  • 선금 보증(보증서·보험증서 등) 제출 가능.
  • 부정당업자 제재 사유(조세포탈·지방세법 위반 등 2 년 이내 유죄 판결) 없음을 서약서에 확인.
• 인력·고용 요건
  • 현장 근로자 용인시민 60 % 이상 우선 고용·채용 계획 제출 권고.
  • 건설근로자 고용개선 등에 관한 법률 및 전자카드제 적용 대상(노무비 구분관리·지급확인제) 준수.
• 기타
  • 공동계약·공동입찰 금지 (단독 계약만 허용).
  • 지역경제 활성화 각서 제출·지역업체·지역자재 활용 의무.

3. 핵심 기술/물품 요구사항

| 요구사항 | 내용 |
|----------|------|
| 소화전 유지보수 | 정기점검·수리·교체·압력·수질 시험 등 연간 1 회 이상 수행. |
| 안전·보건 관리 | 중대재해처벌법·산업안전보건법 준수, 안전관리비·품질관리비·퇴직공제부금비 등 법정 경비 포함. |
| 노무비 구분관리 | 국민연금·건강보험·퇴직공제·노인장기요양보험 등 법정 보험료 별도 명시·지급확인제 적용. |
| 전자대금·하도급지킴이 | 하도급대금·노무비·자재·건설기계 대여대금을 전자적으로 지급·보증 (하도급지킴이 시스템 이용). |
| 선금 보증·배분 | 선금은 자재 확보에만 사용, 15일 이내 하도급·공동수급체에 배분, 배분 내역서·사용 확인서 제출. |
| 지역경제 활성화 | 지역업체·지역자재·장비 우선 사용, 하도급 60 %·지역노동 60 % 이상 유지, 관련 각서 제출. |
| 불법 체류 외국인 고용 금지 | 외국인 근로자 고용 시 고용허가서·특례고용신고서( E‑9 · H‑2 ) 제출 의무. |
| 환경·폐기물 관리 | 대기오염·수질·소음·진동·악취 방지, 건설폐기물·폐수 처리 계획 수립·보고. |
| 현장 안전계획 | 중대재해처벌법·산업안전보건법 기반 안전·보건 확보 의무, 현장 안전계획서 제출. |
| 기타 서류 | 설계서 열람(현장설명 없음), 현장근로자 고용 계획(용인시민 60 % 이상), 하도급지킴이 이용 확약서, 전자대금시스템 이용 확약서, 청렴계약 이행서약서 등 전자입찰서에 포함. |

4. 주의사항

• 입찰 제출 마감 : 2026‑02‑09 10:00 부터 2026‑02‑12 10:00 까지 G2B 전자입찰. 전산 장애 시 2026‑02‑12 16:00 까지 재투찰 가능(전산조달시스템 콜센터 1588‑0800 문의).
• 입찰보증금 : 없음(보증금 납부 대상 아님).
• 동일가격 입찰자 : 2명 이상 동일 가격 제출 시 G2B 자동 추첨 방식으로 낙찰자 선정.
• 낙찰자 부적격 : 계약 체결 전 부적격 판정 시 차순위 입찰자에게 계약 기회 부여.
• 계약 체결 기한 : 낙찰 통보 후 10 일 이내 계약 체결 의무 미이행 시 제재 가능.
• 선금 보증·배분·정산·반환 : 선금은 자재 확보에만 사용, 15 일 이내 하도급·공동수급체에 배분, 선금 정산 시 기성·준공액에 따라 정산, 반환 사유(해지·조건 위배·배분 미이행·감액·서류 미제출·보증 연장 미이행 등) 발생 시 이자 가산(매일 선금 잔액에 대한 일변계산, 한국은행 대출 평균금리 적용) 후 반환.
• 하도급·지역경제 : 하도급 시 하도급지킴이 이용 확약서 필수, 하도급 비율 60 % 이상, 지역 하도급·지역자재·지역노동 비율 60 % 이상 권고.
• 건설근로자 고용 : 전자카드제 적용, 현장 근로자 용인시민 60 % 이상 우선 고용·채용 계획 제출, 고용허가서·특례고용신고서( E‑9 · H‑2 ) 제출 의무.
• 청렴·공정거래 : 청렴계약 이행서약서·하도급지킴이 이용 확약서·전자대금시스템 이용 확약서 미제출 시 입찰 무효·부정당업자 제재.
• 설계서 열람 : 현장설명 없이 설계서 열람으로 대체, 열람 장소 용인시 상수도사업소 수도시설과 (031‑6193‑9234).
• 기타 무효 사유 : 공동 인증서 차용, 동일인 2 개 이상 입찰서 제출, 전자입찰 미등록, 대표자 겸임 등.
• 입찰 결과 확인 : 조달청 국가종합전자조달시스템 (http://www.g2b.go.kr) 에서 확인.
• 입찰서 재제출·재투찰 : 개찰 전 16:00 까지 G2B 시스템을 통해 재투찰 가능.
• 선금 보증·보험 : 선금 보증·보험증서·보증기간 연장(연장 시 보험증서 제출) 의무.
• 채권·대금 상계 : 계약대금 상계·채권양도 승인·하자보수보증금·지연배상금 상계 등 관련 규정 존재.

※ 위 내용은 공고문 및 첨부된 특수조건·설계서·엑셀 내역서 등을 기반으로 요약한 것이며, 실제 입찰 전 공고 전문을 반드시 확인하시기 바랍니다.