동빙고 어린이 영어도서관 조성공사(전기)

1. 사업 개요

• 사업명 : 동빙고 어린이 영어도서관 조성공사(전기)
• 목적 : 어린이 영어도서관 내 전기 설비(배선·조명·전원·통신 등) 시공으로 안전한 학습·문화 공간을 제공
• 범위 : 전기공사 전 부문(설계·시방서에 명시된 전기 설비 전체) – 착공일로부터 100일 내 완료, 총 공사금액 ≈ 1.68억 원(기초 105,842,000 원 + 부가세 9,622,000 원 + 도급자 62,642,000 원)
• 발주기관 : 서울특별시 용산구
• 입찰방법 : 전자입찰(G2B) 전용, 제한경쟁(지역제한)·단독이행·총액입찰·적격심사(낙찰하한율 89.745 %)

2. 주요 자격요건

• 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 면허 보유
• 조달청 전자조달시스템(G2B) 입찰참가자격 등록 완료(2026‑02‑19 18:00까지)
• 주된 영업소가 서울특별시에 소재(법인등기부 등본·사업자등록증 기준)하고, 입찰일 ~ 계약 체결일 모두 유지
• 지역제한 경쟁에 부합하는 서울 소재 업체(다른 지역 업체는 참여 불가)
• 단독이행 가능(직접 시공 원칙) – 하도급은 직접 시공이 원칙이며, 예외 적용 시 별도 승인 필요
• 전기공사업 면허·등록·대표자·상호 등 조달청 입찰참가자격증과 법인등기부등본 정보가 일치해야 함
• 전자입찰용 공인인증서(대표자 또는 입찰대리인) 보유
• 산업안전보건법·중대재해처벌법에 대한 안전·보건 확보 의무 서약서 제출 가능
• 고용개선지원비(PS) 대상 공사이므로, 해당 항목을 산출내역에 포함하고, 법정 임금(주휴·연차 등) 지급 의무 이행

3. 핵심 기술·물품 요구사항

| 구분 | 요구사항 |
|------|----------|
| 전기 설비 | 전기공사업법에 따라 설계·시방서대로 배선·조명·전원·통신 설비 시공, 하자담보책임기간은 전기공사업법 시행령 별표 3‑2 기준 |
| 임금·노무 | • 노무비 구분관리·지급확인제 적용 – 전용 임금통장·노무비 청구서 제출<br>• 서울시 표준근로계약서(일용근로자) 사용, 시중노임단가 이상 지급 보장<br>• 고용개선지원비 라인 항목 추가·정산(PS 단가) |
| 하도급 관리 | • 하도급지킴이 이용 확약서 제출(나라장터 전자입찰 시 전자입찰서에 포함)<br>• 하도급대금 직접지급합의서 및 불법하도급·부당특약 부존재 확인서 제출<br>• 표준하도급계약서(공정거래위 권고) 사용, 3천만원 이상 하도급 시 전자조달시스템 필수 |
| 공사관리 시스템 | • One‑PMIS(서울특별시 건설정보관리시스템) 사용 – 착공계 제출 후 7일 이내 사용자·공정계획 등록<br>• 전자인력관리시스템(건설근로자 전자인력관리) 도입 – 현장 근로자 근무일수·노임 기록·기성청구 시 연계 제출 |
| 환경·안전 | • 저공해 건설기계(Tier‑1 이하) 사용 의무(덤프트럭·콘크리트펌프·굴착기 등) <br>• 환경오염방지계획서 작성·이행, 폐기물 발생 시 3일 이내 통보·적정 처리 <br>• 산업안전보건법·중대재해처벌법에 따른 안전·보건 확보 서약서 제출 |
| 설계·시공 | • 설계변경·공사기간 연장 시 14일 이내 통보, 설계변경 승인 후 30일 이내 계약금액 조정 청구<br>• 공사시공계획서 2부 작성·공사감독관 승인(착공 전 14일 이내) |
| 품질·보증 | • 하자담보책임기간은 전기공사업법 시행령 별표 3‑2에 따름<br>• 정밀안전진단 필요 시 전문기관에 의뢰, 비용은 계약자 부담 |
| 분쟁·조정 | • 사전협의 30일 이내, 45일 이내 증빙 제출, 60일 이내 발주기관·계약담당자 결정<br>• 미해결 시 계약분쟁자문소위원회 중재·일반조건 적용 |
| 기타 | • 입찰보증금 면제 대신 전자지급각서 제출, 낙찰 후 정당한 사유 없이 계약 미체결 시 입찰금액의 25/1000 % 납부 및 부정당업자 제재 <br>• 청렴계약·근로자 권리보호 이행 서약 필수 <br>• 동영상 기록관리는 100억 원 이상 공사에만 적용, 본 사업은 해당 안 됨 |

4. 주의사항

• 입찰·제출 일정

  • 입찰서 제출 마감: 2026‑02‑20 10:00 (가능하면 마감 1시간 전까지 완료)
  • 입찰참가자격 등록 마감: 2026‑02‑19 18:00
  • 개찰: 2026‑02‑20 11:00 (용산구 재무과 입찰집행관 PC)

• 전자입찰 절차

  • 반드시 G2B(http://www.g2b.go.kr) 통해 제출, 취소·수정 불가(취소 신청 시 특별 유의서 제8조 적용)
  • 입찰서 제출 시 대표자·입찰대리인만 가능(개인인증서 필요)

• 자격·등록 불일치

  • 조달청 입찰참가자격증과 법인등기부등본·대표자·상호·면허 정보가 다르면 입찰 무효(지방계약법 시행규칙 제42조)
  • 동일인 대표자를 가진 다수 업체가 동시에 참여하면 모든 입찰 무효

• 청렴·권리보호 서약

  • 입찰서 제출 시 청렴계약 이행서약서·근로자 권리보호 이행서약서를 제출한 것으로 간주, 계약 체결 시 실제 서명본 제출 필요

• 계약 체결·보증금

  • 낙찰 후 5일 이내 전자계약 체결, 미이행 시 입찰보증금 25/1000 % 납부·부정당업자 제재
  • 전자지급각서 미제출 시 입찰 무효 가능

• 노무비·임금 관리

  • 노무비 전용통장 첨부·노무비 구분관리·지급확인제 운영, 임금 청구 시 전월 지급 내역 증빙 제출
  • 전자인력관리시스템 사용 의무(공사예정금액 1억 원 이상) – 하수급인까지 지도·감독, 기성청구 시 연계 제출

• 하도급 제한

  • 직접시공 원칙(건설산업기본법 제29조) 위반 시 계약 해제·해지·부정당업자 제재
  • 하도급대금 직접지급합의서·불법하도급·부당특약 부존재 확인서 필수, 하도급 제한 예외 적용 시에도 One‑PMIS에 이력 관리

• 환경·안전

  • 저공해 건설기계 사용 의무(특정 차종·배출량 기준) 위반 시 공사정지 가능, 비용은 계약자 부담
  • 폐기물 발생 시 3일 이내 통보·처리, 위반 시 원상복구·계약금액에서 감액 가능

• 설계변경·지연

  • 설계변경·기간 연장 요청 시 14일 이내 통보, 승인 후 30일 이내 계약금액 조정 청구 필요
  • 목적별 준공기한 초과 시 지연배상금 부과(낙찰 시 지정 가능)

• 하자·보증

  • 하자담보책임기간은 전기공사업법 시행령 별표 3‑2 기준, 하자 발생 시 정밀안전진단 비용·보수 비용 계약자 부담

• 분쟁 해결

  • 사전협의(30일)·증빙 제출(45일)·발주기관·계약담당자 결정(60일) → 미해결 시 계약분쟁자문소위원회 중재, 필요 시 중재법 적용

• 기타

  • 입찰무효 사유(규정 위반·등록 불일치·중복 대표 등)와 부정당업자 제재(지방계약법 시행령 제92조) 주의
  • 입찰 결과·진행 상황은 G2B(http://www.g2b.go.kr)에서 확인 가능

※ 상세 문의

• 설계·공사 내용 : 용산구청 교육지원과 김빛나 (02‑2199‑6502)
• 입찰·계약 내용 : 용산구청 재무과 김경임 (02‑2199‑6743)
• 전자입찰 안내 : G2B 콜센터 (1588‑0800)

위 내용은 공고문 및 서울특별시 공사계약 특수조건을 종합한 핵심 요약이며, 실제 입찰·계약 진행 시 최신 법령과 세부 지침을 반드시 확인하시기 바랍니다.