2026년 관내 유입시설(빗물받이 등) 정비공사(연간단가)

1. 사업 개요

• 사업명 : 2026년 관내 유입시설(빗물받이 등) 정비공사(연간단가)
• 발주기관 : 서울특별시 마포구
• 총 사업비 : 393,356,000 원 (추정가격 265,660,000 원, 부가가치세 포함)
• 공사기간 : 2026‑11‑26 착공(예정) → 준공 시까지(연간단가 계약)
• 입찰 방식 : G2B 전자입찰(총액입찰·전기계), 청렴계약제 적용, 고용개선지원비 대상, 100 % 순공사원가(234,159,115 원)의 98 % 이상 입찰 필요.
• 입찰 일정 : 개시 2026‑02‑11 10:00, 마감 2026‑02‑20 10:00, 개찰 2026‑02‑20 11:00 (재무과 전자입찰PC).

2. 주요 자격요건

• 법적 요건 :
  • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조·시행규칙 제14조 충족
  • 건설산업기본법 상 상·하수도설비공사업(전문건설업) 등록
• 소재지 요건 :
  • 입찰공고일 전일부터 입찰일(2026‑02‑10 ~ 2026‑02‑20)까지 본사를 서울특별시에 두고 있어야 함(법인등기부등본·사업자등록증과 일치)
• 조달·입찰 자격 :
  • 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 보유, 대표자·상호·면허 정보가 법인등기부등본과 정확히 일치
  • 전자입찰(나라장터) 사용 가능, **개인인증(공동인증서 제외)**을 통한 신원 확인 필수
• 기타 제한 :
  • 2 년 이내 조세포탈 등 유죄판결이 확정된 경우 입찰 금지
  • 청렴계약제·근로자권리보호 서약서(청렴계약이행서약서·근로자권리보호이행서약서) 제출 의무
  • 고용개선지원비 대상 사업임을 확인

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 시공·관리 :
  • 상·하수도설비공사업에 적합한 설계·시방서 준수
  • 공사현장대리인 지정·승인(현장 매니저 이력서·위임장 제출, 현장 상주)
  • 공사감독관과의 협업 체계 구축 및 14일 이내 설계변경·연장·조정 절차 준수
• 정보시스템 :
  • One‑PMIS(서울특별시 건설정보관리시스템) 사용 – 착공 후 7일 이내 사용자·공정계획 등록, 공정보고, 전자인력관리시스템 연계
  • 건설근로자 전자인력관리시스템(전자노동카드) 도입 – 100 억원 이상 공사에 적용, 전자카드 태그 단말기 설치 및 근로자별 노임 지급 현황 제출
• 하도급·대금 관리 :
  • 하도급지킴이 이용 확약서 제출(전자입찰서에 포함 시 대체 가능)
  • 하도급계약 시 표준하도급계약서 사용, 하도급대금 직접 지급 합의서 제출(발주자·수급인·하수급인 3자 서면)
  • 하도급대금·노무비·장비·자재를 구분 청구·지급(전자조달시스템 이용)
  • 하도급 제한 위반 시 하수급인 교체 요구 및 계약 정지 가능(최근 5년 안전 위반 이력 있는 경우)
• 임금·노무비 :
  • 적정임금 보장 – 대한건설협회 시중노임단가 이상, 서울시 표준근로계약서 사용
  • 노무비 구분관리·지급확인제 합의서 제출, 매월 전월 노무비 지급 내역 포함 청구
• 안전·보건 :
  • 산업안전보건법·중대재해처벌법 준수, 안전보건관리계획(위험성평가 포함) 제출(안전·보건 수준 평가 대상)
  • 저공해 건설기계(덤프트럭·콘크리트펌프·콘크리트믹서트럭·굴착기·지게차) 사용 의무화(대기환경보전법 기준)
• 환경·폐기물 :
  • 환경오염방지계획서 작성·시행, 소음·진동·대기·수질·지하수 등 관련 법령 준수
  • 폐기물 발생 시 3일 이내 공사감독관·계약담당자에게 통지, 임의 처리 시 원상복구·비용 차감 가능
• 기타 :
  • 동영상 기록관리 – 철거·해체 공사 포함 시 공정별 촬영 계획 제출(공사 시작 전)
  • 직접시공계획서 2부 제출(착공 전 14일 이내), 직접시공각서(하도급 제한 적용 시)
  • 고용개선지원비 정산은 “고용개선지원비 세부 집행기준” 적용
  • 설계변경·공사기간 연장·계약금액 조정 절차 준수(14일 이내 통지, 21일 이내 승인)

4. 주의사항

• 입찰 방식 : 전자입찰서만 인정, G2B 시스템에 조기 제출 권장(서버 다운 위험).
• 입찰 보증금 : 보증 확약서 제출 시 면제, 낙찰 후 계약 미체결 시 보증금 징수·귀속.
• 예정가격·낙찰 하한율 : G2B 자동 산출, 복수예비가격 ±3 % 평균; 낙찰 하한율 89.745 % 이상 입찰 필요.
• 적격심사 : 시공경험(경영상태)·종합 평점 ≥ 95점, 종합점수 미달 시 낙찰 배제.
• 입찰 무효 사유 :
  • 조달등록 정보와 법인등기부등본 정보 불일치
  • 1인 다수 공인인증서 차용
  • 동일인 2개 이상 업체 동시 입찰(대표자 겸임)
  • 입찰서 제출 시 필수 서류 누락·오류
• 서류·절차 숙지 의무 : 모든 규정(공고문, 설계서·시방서·특별조건 등)을 사전에 열람·숙지, 미숙지 시 책임 발생.
• 하도급·대금 구분 지급 : 하도급대금·노무비·장비·자재를 반드시 구분 청구·지급, 위반 시 손해배상·계약해지 가능.
• 적정임금·노무비 : 시중노임단가 이하 지급 시 차액 손해배상·계약해지 위험, 표준근로계약서 사용 의무.
• One‑PMIS : 사용자·공정계획 등록 지연 시 계약 지연·제재, 전자인력관리시스템 연동 필수.
• 하도급지킴이 : 전자조달시스템 사용 필수, 불법하도급·부당특약 확인 및 확인서 제출 의무.
• 안전·보건 : 안전보건관리계획 미제출 시 공사정지·부정당업자 제재, 저공해 건설기계 미사용 시 비용 차감 가능.
• 환경·폐기물 : 환경오염 방지대책 미흡 시 공사정지·제재, 폐기물 처리 시 3일 내 통지 의무.
• 동영상 기록 : 철거·해체 공사 포함 시 촬영 계획 미제출 시 제재.
• 직접시공·시공계획서 : 70 억원 미만 공사 시 직접시공계획서 2부 미제출 시 과태료·영업정지 위험.
• 청렴·근로자 권리 : 청렴계약이행서약서·근로자권리보호이행서약서 미제출 시 부정당업자 제재.
• 입찰 제출 전 확인 : 조달청 경쟁입찰참가자격등록증과 법인등기부등본(사업자등록증) 정보가 일치하는지 반드시 확인.

위 사항을 모두 충족하지 않을 경우 입찰 무효·부정당업자 제재·계약 해지 등 불이익을 받을 수 있으니, 사전 검토 후 전자입찰을 진행하시기 바랍니다.