길안면 금곡리(상갈현) 마을안길정비공사

1. 사업 개요

• 사업명: 길안면 금곡리(상갈현) 마을안길정비공사
• 목적: 안동시 관내 금곡리 마을 안길을 정비·보수하여 주민 통행 안전과 도로 품질을 개선한다.
• 범위:
  • 아스콘 덧씌우기: 면적 7,695 ㎡
  • 콘크리트 포장: 길이 375.0 m, 폭 3.0 m
• 계약금액: 289,140,000 원 (기초금액 136,020,000 원 + 부가가치세 12,365,455 원 + 관급액 153,120,000 원)
• 공사기간: 착공일로부터 120 일 (예정)
• 계약형태: 수의계약(총액입찰) – 경쟁 입찰이 아닌 전자입찰 방식으로 낙찰자를 선정하며, 적격심사 비대상이다.

2. 주요 자격요건

• 전문업종: 「건설산업기본법」에 따른 지반조성·포장공사업(주력분야 : 포장공사) 등록 업체
• 소재지: 법인 등기부상 본점 또는 개인사업자 사업장 소재지가 경상북도 안동시에 있어야 함
• 전자입찰: 조달청 G2B(국가종합전자조달시스템) 사전 등록 및 전자입찰 이용 가능
• 결격사유 없음:
  • 파산·부도·영업정지 등 수의계약 배제사유에 해당하지 않아야 함
  • 최근 2년 이내 조세포탈·부정행위 유죄 판결 없음 (서약서 제출)
  • 지방자치단체·공공기관 입찰·계약 관련 10일 이상 지연배상·불공정 행위·불법하도급 등 신용불량 사유가 없어야 함
• 입찰보증금: 면제 → 전자지급각서(지불 확약서) 제출로 대체
• 전용계좌·시스템:
  • 노무비 전용계좌 개설 및 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서’ 제출
  • 하도급지킴이(전자대금 시스템) 전용계좌 개설 및 사용 의무 (하도급대금·건설기계대여대금·노무비 직접 지급)
• 청렴계약: 청렴계약제 시행 대상 → 청렴계약 이행각서(사업자용) 제출 필수
• 안전보건: 중대재해 예방 서약서·중대재해처벌법 제4조·제9조에 따른 안전·보건 관리 체계 구축 및 서약서 제출

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 아스콘 덧씌우기: 면적 7,695 ㎡ (전체 면적)
• 콘크리트 포장: 375.0 m × 3.0 m (길이 × 폭)
• A‑값(보험·공제 등) 제외:
  • 국민건강보험료 1,747,827 원
  • 국민연금보험료 2,309,369 원
  • 노인장기요양보험료 229,664 원
  • 퇴직공제부금비 1,118,220 원
  • 산업안전보건관리비 2,488,253 원
  • 품질관리비 479,000 원
  • 합계 A‑값 ≈ 8,372,333 원
  • 입찰가격 평가 시 위 금액을 제외하고, (예정가격 – A‑값) × 89.745 % 이상이 되어야 함
• 노무비 전용계좌: 별도 계좌 개설 후 일반 공사대금과 구분 관리
• 하도급지킴이: 전자대금 시스템을 통한 하도급대금·건설기계대여대금·노무비 직접 지급 의무화
• 청렴계약 이행각서: 청렴계약제 시행 지침에 따라 제출
• 안전보건 관리: 중대재해 예방 서약서·중대재해처벌법 준수 서약서 제출 (낙찰 후 대표자가 서명)
• 사후정산: 국민건강보험·국민연금·장기요양·퇴직공제·품질관리비 등은 기성·준공 대가 청구 시 납입확인서·지출영수증 등 증빙 제출 필수

4. 주의사항

• 입찰 마감: 2026‑02‑24 12:00까지 전자입찰(G2B) 제출
• 총액입찰: 산출내역서 없이 총액만 제출; 상세 견적서 첨부 불필요
• 낙찰 하한율: (예정가격 – A‑값) × 89.745 % 미만 입찰은 무효
• 동일가격 입찰: 2명 이상 동일 가격일 경우 전자조달 시스템에서 자동 추첨으로 낙찰자 결정
• 계약 체결: 낙찰 통보 후 5일 이내 계약 체결 권고 (사업기간 단축)
• 재입찰: 참가업체가 없을 경우 재입찰 진행; 재입찰 일정은 나라장터 확인 필요
• 입찰 무효 사유: 동일 공인인증서로 다수 입찰 시 무효이며, 부정당업자 제재 대상
• 결격 사유: 파산·부도·영업정지, 최근 3개월 내 계약 지연·불공정 행위·불법하도급·신용불량 등 수의계약 배제사유에 해당하면 배제
• 전자입찰 미숙: 전자입찰 등록·투찰이 어려울 경우 조달청 전자조달 콜센터(☎1588‑0800) 문의
• 청렴·보건·안전 서약: 낙찰 후 반드시 서약서 제출; 미이행 시 계약 해제·제재 가능
• 노무비·대금 관리: 하도급지킴이 전용계좌 미개설·사용 시 정산 불가, 계약 해지 위험
• 사후정산: 보험·공제 등 정산 시 증빙 미제출 시 정산 불가, 계약 해제·제재 가능

요약: 본 사업은 마을 안길 정비를 위한 포장·아스콘 공사(총 289 백만원)이며, 포장공사업 등록업체와 안동시 소재 전자입찰 가능 업체가 전자총액입찰 방식으로 참여한다. 입찰가격은 A‑값(보험료·공제 등) 제외 후 89.745 % 이상의 금액을 제출해야 하며, 전용노무계좌·하도급지킴이·청렴·안전보건 서약을 모두 충족해야 한다. 입찰 마감은 2026‑02‑24 12시이며, 낙찰 후 5일 이내 계약을 체결해야 한다.