도곡리 뒤골 배수로 설치공사

1. 사업 개요

도곡리 뒤골 지역에 U형 개거(1000 mm × 800 mm) 단면을 갖는 길이 100 m 배수로를 설치해 홍수·침수 위험을 해소하고 배수 효율을 향상시키는 공사입니다. 전체 계약금액은 **70 백만원(부가가치세 포함)**이며, 계약자 부담액은 **57 백만원(부가가치세 포함)**에 정부조달 부분(12 백만원)이 포함됩니다. 공사기간은 착공일로부터 50일 이내이며, 전자입찰·총액입찰 방식으로 진행됩니다.

2. 주요 자격요건

• 전문공사업 : 「건설산업기본법」상 철근·콘크리트공사업 등록업체
• 지역업체 : 단양군 매포읍 도곡리 273‑5번지에 법인본점 또는 사업장을 둔 업체(입찰공고일 전일부터 낙찰·계약일까지 유지)
• 조세·범죄 이력 : 최근 2년 이내에 조세포탈·위법 판결 사실이 없는 업체
• 전자입찰 가능 : 조달청 g2b 시스템에 사전 입찰참가자격등록 완료 후 전자입찰 제출
• 필수 서류 제출 가능 : 청렴계약이행 서약서, 수의계약 체결 제한 여부 확인서, 하도급지킴이 이용 확약서, 안전보건관리 준수 서약서 등 모든 입찰·계약 관련 서류를 전자적으로 제출·보관할 수 있는 능력

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 배수로 사양 : U형 개거, 단면 1000 mm × 800 mm, 총 길이 100 m
• 총 계약액 : 70 백만원(부가가치세 포함) – 견적 시 국민연금·건강보험·퇴직공제·산재보험·환경보전비 등 **법정 비용(A값 ≈ 3,186,784 원)**을 그대로 반영해야 함
• 전자대금·하도급지킴이 : 3천만원 이상·30일 초과 공사이므로 하도급지킴이 시스템을 통한 선급금·기성·준공·선지급금 전액이 전자적으로 청구·지급돼야 함
• 건설근로자 전자카드제 : 1억 원 이상 공사이므로 퇴직공제 전자카드를 발급·사용해야 함
• 안전·보건 관리 : 중대재해처벌법·산안법에 따라 안전보건 관리 체계 구축 및 안전보건 관리 준수 서약서 제출 의무
• 노무비 구분관리·지급확인제 : 현장 노무비·직접노무비를 별도 관리·월별 청구·지급, 허위청구 시 계약 해지·입찰자격 제한 가능
• 선금(선급금) 관리 : 선금 수령 시 5일 이내 하도급업체에 서면 통보, 15일 이내 배분, 20일 이내 증빙 제출, 미이행 시 영업정지·선금 반환·이자 부과
• 하도급 제한 : 사전 승인·“하도급지킴이 이용 확약서” 제출 필수, 무단 하도급은 부정당업자 제재 대상

4. 주의사항

• 입찰 마감·개찰 : 입찰 마감 2026‑02‑25 10:00, 개찰 11:00. 마감 직전 투찰은 시스템 과부하 위험이 있으니 1~2일 전에 투찰 권고
• 전산·시스템 장애 : 장애 발생 시 24 시간 전 조달청 전자조달 콜센터(1588‑0800) 문의 필요. 문의 없이 발생한 책임은 입찰자에게 귀속
• 지역업체 요건 위반 : 본점·사업장 주소가 단양군이 아닌 경우 입찰 무효·부정당업자 제재
• 하도급·대금 지급 : 하도급 계약 시 반드시 하도급지킴이 이용 확약서와 하도급대금 지급보증서를 제출·등록; 현금 지급 금지
• 노무비·직접 지급 : 월 청구·지급 내역을 발주기관에 보고, 체불·허위청구 시 계약 해지·입찰자격 제한
• 선금·배분 의무 : 5 일 이내 하도급업체에 서면 통보, 15 일 이내 배분, 20 일 이내 증빙 제출. 미이행 시 영업정지·선금 반환·이자 부과 (법정 이율 적용)
• 법정 비용·목적 외 사용 금지 : 국민연금·건강보험·산재보험·환경보전비 등은 설계·산정대로만 사용, 과다·과소 계상 시 감액·제재
• 청렴·수의계약 제한 : 고위공직자·배우자·직계·친족·생계동반자 등 제한 대상자와 관련된 경우 수의계약 체결 제한 여부 확인서 제출 필요
• 안전·보건·공사 관리 : 안전보건 관리 체계 구축, 중대재해처벌법·산안법 서약서 제출, 안전관리비·환경보전비는 목적 외 사용 금지
• 건설폐기물·정산 : 설계량 대비 실제 처리량 차이 시 정산 필요
• 지연배상금·하자보수보증금 : 계약 기간 내 지연·하자 발생 시 지연배상금·하자보수보증금 규정 적용, 계약 해제·해지 시 하자보증금 납부 의무
• 민간실적·산출내역서 : 총액입찰·100 억 이상 내역 입찰 시 품질·안전 저하 없이 법정 요율 정확히 반영, 실적 인증은 계약서·세금계산서·현장 사진·거래증빙 등 필요
• 입찰·계약 문의 : 단양군 재무과 이슬기(043‑420‑2633)·사업부서 담당자에게 문의, 부패행위 신고제도 운영 중임을 숙지

※ 위 내용은 공고문·입찰유의서·계약특수조건을 종합한 핵심 요약이며, 실제 입찰 참여 전에는 전체 문서를 반드시 검토하시기 바랍니다.