어상천면 연곡리 석축 정비공사

1. 사업 개요

• 목적: 어상천면 연곡리 1071번지 일원의 석축(높이 1.5 m, 길이 110 m)을 정비·보수하여 구조적 안전성 및 경관을 유지한다.
• 범위: 현장 조사·설계서 열람, 석축 재시공(석축찰쌓기), 현장 작업(돌 교체·보강·시공), 공사 완료 후 하자보수 보증·정산.
• 추정금액: 44,220,000 원(부가가치세 포함) – 기초금액 38,280,000 원 + 부가가치세 3,480,000 원.
• 계약 기간: 착공일로부터 60 일(공사기간 60 일) – 입찰 개시일 2026‑02‑19 20:00, 마감 2026‑02‑25 10:00, 개찰 2026‑02‑25 11:00.

2. 주요 자격요건

• 전문건설업체: 「건설산업기본법」상 석공사업( 도장·습식·방수·석공사업) 등록업체.
• 지역업체: 입찰공고일 전일부터 낙찰일까지 단양군에 본점(법인등기) 또는 사업장(사업자등록증) 소재이어야 함.
• 전자입찰 등록: G2B(국가종합전자조달시스템) 입찰참가자격 등록 완료 및 인증서(법인·대표자·면허) 정보가 법인등기와 일치해야 함.
• 법적 제한: 조세포탈 등으로 유죄판결 확정 후 2 년 이내인 자는 입찰 불가.
• 청렴·반부패: 「지방계약법」 제6조의2(청렴서약제) 서약서 제출, 낙찰 후 청렴계약 이행 서약서 서명·날인 의무.
• 하도급지킴이 이용: 전자대금시스템(하도급지킴이) 이용 확약서 제출, 계약 체결 시 하도급 계약도 시스템에 등록.
• 노동·안전·보건: 「산업안전보건법」·「중대재해처벌법」 준수, 안전·보건 관리 서약서 제출, 건설근로자 전자카드제 적용(해당 시) 및 노무비 구분관리·지급확인제 이행.
• 기타: 동일 인증서 차용·다중 투찰 금지, 재입찰 사유 발생 시 별도 통보 없이 재입찰 가능(다음 날 10시 마감·11시 개찰) → 재입찰 시 사전 확인 필요.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 시공 사양 | 석축 높이 1.5 m, 길이 110 m, 현장 조건에 맞는 석재(천연석 등) 사용, 품질·안전 기준 충족. |
| 산출 내역서 | 기초·재료비·노무비·부가비용(국민연금·건강보험·퇴직공제·산재보험·품질관리비·환경보전비 등) 포함. **A값(89.745 % 이상 감액)**을 만족하는 견적 제출 필요. |
| 노무비 관리 | 월 단위 노무비 청구·지급, 현장 기성고와 직접노무비 초과 청구 금지. 선금 배분·반환(선금 5일 이내 하수급 통보, 15일 이내 배분) 절차 준수. |
| 하도급·지급 | 하도급 계약 시 하도급지킴이 시스템에 등록·청구·지급, 선금·기성금·준공금 모두 전자청구·수령, 하도급대금 지급보증서 발행 의무. |
| 안전·보건 | 안전관리비·산업안전보건관리비는 고용노동부 고시 최신 요율 적용, 안전·보건 관리 체계 구축, 중대재해 예방조치(위험평가표 작성·제출) 및 하도급업체 안전능력 평가표 사용. |
| 기타 서류 | 착수계(사업수행계획서·인력·장비 투입계획·담당자 이력서 등), 청렴계약·안전·보건 서약서, 하도급지킴이 이용 확약서, 선금 사용계획서·사용내역서, 노무비 구분관리·지급확인제 제외 사유 신고서 등. |

4. 주의사항

• 입찰 마감: 2026‑02‑25 10:00까지 전자입찰서 제출. 마감 직전 집중 투찰 시 전산 장애·투찰 불가 위험 → 최소 1~2 일 전 투찰 권고.
• 전산 장애: 시스템 장애 발생 시 **조달청 전자조달 콜센터(1588‑0800)**에 사전 문의 필요. 장애 발생 시 책임은 입찰자에게 있음.
• 입찰 무효 사유: 법인등기와 G2B 등록 정보 불일치, 동일 인증서 차용, 서류 위조·허위 제출 등은 무효 처리 및 부정당업자 제재(최대 5 년 입찰 제한).
• 재입찰: 사전 통보 없이 재입찰 가능(다음 날 10시 마감·11시 개찰). 재입찰 사유 발생 시 사전 확인 필요.
• 낙찰 후 의무: 청렴·안전·보건 서약서, 하도급지킴이 이용 확약서, 선금 배분·사용 계획서 등 필수 서류 제출, 계약 체결 시 대표자 서명·날인 필수.
• 선금·노무비 관리: 선금 5일 이내 하수급 통보, 15일 이내 배분 미이행 시 영업정지·행정처분; 선금 반환 시 이자 가산, 하도급인에게 직접 지급 가능.
• 부가가치세 처리: 낙찰자가 면세사업자인 경우 계약금액에서 부가가치세 제외, 공사대가 청구 시마다 충청북도 지역개발공채(2.5 %) 매입 의무.
• 계약대금 상계·양도 금지: 계약대금은 상계·양도 불가, 하도급대금·노무비 등 직접 지급 의무, 위반 시 계약 해지·자격 제한.
• 지연배상금: 계약 미이행 시 지연배상금 부과(과업 미이행 시에도 발생 가능).
• 입찰자 제한: 고위공직자·배우자·직계·생계가 같은 친척 등은 수의계약 제한, 확인 확인서 제출 필요.
• 기타: 전자입찰·전산 등록 시 인증서 교체·갱신 필요, 입찰 시 모든 관련 법령·예규 숙지, 현장 설계서 열람 책임은 입찰자에게 있음. 위반 시 부정당업자 제재(최대 5 년)·과태료(500 만원 이하) 등 행정·법적 제재가 적용됨.

위 내용을 숙지한 뒤 전자입찰 시스템에 정상적으로 투찰하시기 바랍니다.