중앙도서관 외벽개선공사

1. 사업 개요

• 사업명: 중앙도서관 외벽개선공사
• 목적: 도서관 외벽의 보수·보강·리모델링을 통해 외관·내구성을 개선하고, 장기적인 유지·보수 체계를 확보한다.
• 범위: 외벽 시공·재료 교체·보강 등 전체 외벽 개선 작업 (공사 유형: 유지보수공사).
• 예산: 기초금액 65,990,000원(예정가격은 복수예비가격(±3%) 자동 산정), 공사 기간은 착공일로부터 60일 이내.
• 위치: 경상북도 문경시 신흥로 101번지 일원.
• 입찰 방식: 전자입찰(국가종합전자조달시스템 = 나라장터) 이용, 수의계약(협상계약) 방식.

2. 주요 자격요건

• 지방자치단체 계약법 시행령 제13조·시행규칙 제14조에 따른 입찰 참가자격을 보유한 업체.
• 건설산업기본법 제9조에 따라 건축공사업 또는 토목·건축공사업 등록을 필하고, 본점(또는 사업장) 소재지가 경상북도 문경시에 있어야 함.
• 최근 2년 이내 조세포탈·관세·외국환·조세범 등 유죄 판결 사실이 없으며, 첨부 1 (조세포탈 등 비대상자 서약서) 제출.
• 공직자의 이해충돌 방지법 위반 여부를 확인하기 위한 첨부 2 (수의계약 체결 제한 여부 확인서) 제출.
• 나라장터 이용자 등록 및 조달청 경쟁입찰참가자격등록증 보유(사업자등록증·법인등기부등본 일치).
• 하도급지킴이 이용 확약서를 전자견적서에 포함·제출.
• 청렴계약 이행서약서 및 안전보건관리 준수 서약서 제출 의무.
• 선금 관리 규정(수령 5일 이내 하수급인에게 서면 통지, 15일 이내 배분, 20일 이내 증빙 제출) 준수.
• 노동·보험·세금·4대보험 체납 여부 확인 및 증명서 제출 가능.

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 시공 기술: 외벽 보수·보강·시공에 필요한 건축·토목·건축공사업 전문 기술·인력·장비.
• 관급자재: 내역서에 명시된 사양·품질·안전 기준을 충족하는 자재 사용.
• 전자지급: 선금·노무비·자재·장비 대금을 **하도급지킴이(G2B 전자시스템)**로 전자 지급, “인출 제한” 기능 사용.
• 하도급: 표준하도급계약서 사용, 하도급대금 직접 지급제 적용, 하도급대금 지급보증서 발행 의무.
• 지역 하도급: 문경시 지역건설산업 발전 및 육성 조례에 따라 하도급 물량 70% 이상을 문경시 소재 업체에 배정 권고.
• 안전·보건: 중대재해처벌법·산업안전보건법 준수, 안전관리비·건설근로자퇴직공제부금 목적 외 사용 금지.
  • 1 억 ~ 120 억 원 규모 공사 시 기술지도 계약을 착공 후 14일 이내 체결·제출.
• 보험료: 국민건강·국민연금·노인장기요양·산재보험 등 사전 계상·사후 정산 규정 준수.
• 하자·지연 배상금: 자동채권(하자보수보증금·지연배상금)은 계약 해제·해지 시 기성·준공 대금과 우선 상계 처리, 별도 청구 불가.

4. 주의사항

• 입찰 마감: 2026‑02‑25 09:00 ~ 2026‑02‑25 10:00 (전자입찰서), 개찰은 2026‑02‑25 11:00 (국가종합전자조달시스템). 전산 장애 시 개찰 연기 가능.
• 선금 사용·배분·반환 위반 시 선금 반환 및 이자 부과, 영업정지 등 행정제재.
• 노무비 구분관리·지급확인제 위반 시 지방고용노동청에 통보, 계약 해지 및 입찰참가자격 제한.
• 미승인 하도급 시 부정당업자 지정, 입찰참가자격 제한 및 계약 무효.
• 하도급지킴이 이용 확약서 미제출 시 입찰 무효·불합격 가능.
• 안전·보건 관리 의무 미이행 시 계약 해지·형사·민사 책임.
• 계약대금 지급 전 국세·지방세·4대보험 체납 여부를 확인·증명; 체납 시 지급 유보, 이자는 청구 불가.
• 공사 일시정지(날씨·동절기 등) 시 인력 투입 계획을 발주기관에 제출 의무.
• 산출내역서 작성 시 비목 누락·과다·과소 계상 금지, 법정 요율(보험료·안전관리비 등) 위반 금지.
• 청렴계약 이행서약서 미제출 시 계약 무효·부정당업자 지정.
• 하자보증금·지연배상금은 자동 상계 대상이며 별도 청구 불가.
• 계약 해제·해지 시 하자보증금 납부 의무.
• 지방계약법 시행령 제92조·제93조 위반 시 계약 무효·입찰참가자격 제한.
• 하수급인 선금 미신청 시 원도급자는 즉시 반환(지방회계법 제35조).
• 하도급 계약 자료 공개 의무(발주기관 홈페이지) 및 하수급인에게 관련 사실 통보 의무.
• 민간실적 인정 시 계약서·세금계산서·현장 사진·이체 내역 등 객관적 자료 필요.
• 전자지급 시스템(나라장터 하도급지킴이) 사용은 3천만원 이상·30일 초과 공사에 필수 적용.

위 사항들을 모두 확인하고, 전자입찰·첨부서류·서약서 등을 빠짐없이 제출하시기 바랍니다.