강강술래전수관 보수공사

1. 사업 개요

• 목적 : 전라남도 해남군 문내면 학동리 1021‑2 일원에 위치한 강강술래전수관을 문화재·전통 무형문화유산 전승 기반을 복원·보존하고 이용자 안전을 확보하기 위해 전면 보수·보강 공사를 수행한다.
• 범위 : 전수관 건물 전체에 대한 보수공사 1식, 착공일로부터 60일(공사기간) 내 완료, 총 추정금액 229,860,000원(관급자재대 36,825,000원 포함).
• 형태 : 수의계약(직접계약) 방식, 전자입찰(국가종합전자조달시스템 G2B) 적용, 하도급지킴이·노무비 구분관리·지급확인제 등 의무사항이 포함된 종합건설 프로젝트.

2. 주요 자격요건

• 법령 요건 : 지방자치단체 입찰·계약 집행기준(행정안전부 예규 제332호)·지방계약법 시행령 제13조 충족.
• 면허·업종 : 「건설산업기본법」상 건축공사업 또는 토목·건축공사업 면허를 보유한 종합건설업체.
• 지역 요건 : 입찰공고일(2026‑02‑23)부터 낙찰일(2026‑02‑27)까지 본점·주된 영업소가 전라남도 해남군에 위치해야 함(신규법인은 입찰일 이후 포함).
• 전자입찰 : G2B 이용자 등록 후 전자입찰서 제출 가능(조달청 전자입찰 콜센터 ☎1588‑0800에 사전 문의 권장).
• 조세포탈·청렴 : 조세포탈 등 유죄 판결이 확정된 날부터 2년 이내가 아니며, 입찰 시 수의계약제제한여부확인서와 조세포탈 서약서 제출 의무.
• 청렴계약제 : 청렴계약 이행 서약서 제출 의무(낙찰 시 현장 서명).
• 하도급·노무비 관리 : 하도급지킴이 이용 의무, 노무비 구분관리·지급확인제 시행 대상 → 착공 시 노무비 관리 합의서·전용 통장 사본 제출.
• 안전·보건 : 중대재해처벌법·산안법 의무 이행을 위한 안전관리 체계 및 하도급 안전능력 평가표 구비.
• 건설기계 대여 : 대여대금 지급보증서(공정거래위원회 표준약관 제10059호) 발급 의무.

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• A값(보험료·공제·관리비) : 합계 11,755,034원
  • 건강보험료 2,383,845원, 국민연금 3,149,725원, 장기요양보험료 313,237원, 산업안전보건관리비 4,383,097원, 퇴직공제부금 1,525,130원
  • 산출 내역에 변경 없이 그대로 반영(조정 불가).
• 낙찰하한율 : 89.745 % 적용 – (입찰가격 − A값) ÷ (예정가격 − A값) × 100 ≥ 89.745 % 이어야 함.
• 예정가격 : 기초금액 208,963,637원 + 부가가치 20,896,363원 = 229,860,000원(관급자재대 36,825,000원 포함). ±3 % 범위 내 복수예비가격 15개 중 상위 4개 평균으로 산정.
• 안전·보건 비용 : 산업안전보건관리비 4,383,097원 포함, 동일 금액 그대로 반영.
• 하도급 관리 : 사전 승인·「하도급관리계획서」(별표5 서식) 제출, 하도급지킴이 사용 의무(도급액 ≥ 3천만원·공사기간 > 30 일).
• 노무비 구분관리 : 착공 시 노무비 구분관리·지급확인제 합의서 및 전용 통장 사본 제출, 매월 발주기관에 청구·지급 확인. 미제출 시 지방노동청 통보·계약 해지·참가자격 제한.
• 건설기계 대여 : 대여계약 시 표준계약서 사용, 대여대금 지급보증서 발급 의무.
• 청렴·계약특수조건 : 청렴계약 이행 서약서 제출, 사업(면허) 양도·양수 사전 동의, 계약대금 양도·양수 금지 등 특수조건 위반 시 계약 해제·참가자격 제한.
• 민간이행실적 : 계약서·준공신고서·세금계산서·현장사진·거래이체내역 등 증빙 제출 가능(필요 시 현장 확인).
• 건설폐기물 : 설계량 대비 실제 처리량 차이 정산.
• 지연배상금 : 지방자치단체 입찰·계약집행 기준 제9장 적용, 과업 미이행 시에도 부과.
• 손해배상·하자보증금 : 계약보증금 초과 손해액 청구 가능, 준공 전 포기 시 기성고에 대한 하자보증금 납부 의무.

4. 주의사항

• 입찰 일정 : 견적서 제출 2026‑02‑24 09:00 ~ 2026‑02‑27 10:00, 개찰 2026‑02‑27 11:00. 마감 초과 시 무효.
• 전자입찰 등록 : G2B 미등록 업체는 개찰 전날까지 조달청 고객센터(☎1588‑0800) 또는 지방조달청에 등록 필요.
• A값 반영 : 보험료·공제·관리비 금액을 산출 내역에 그대로 포함(변경 불가). 누락·조정 시 입찰 무효·계약 제한 가능.
• 낙찰하한율 : 입찰가격이 (예정가격 − A값) × 0.89745 이상이어야 함; 동일 가격 시 전자조달시스템 자동 추첨 적용.
• 하도급 관리 : 하도급관리계획서 미제출·승인 없을 경우 입찰참가 제한 및 계약 해제 위험.
• 노무비 구분관리 : 전용 통장·합의서 미제출 시 지방노동청에 통보·계약 해지·참가자격 제한.
• 안전·보건 의무 : 중대재해처벌법·산안법 준수, 하도급 안전능력 평가표 미구비 시 계약 해지 가능.
• 청렴계약 : 청렴계약 이행 서약서 미제출 시 계약 무효·부정당업자 제재.
• 입찰보증금 : 전자입찰서 납부이행각서로 대체 가능하지만, 세입조치 사유 발생 시 입찰금액의 5 %를 현금으로 납부 필요.
• 입찰무효 사유 : 필수 서류 미제출, 입찰시간 초과, 하도급 승인 미비, 청렴서약서 미제출, 조세포탈 여부 허위 신고 등.
• 재입찰 가능성 : 낙찰자 없을 경우 재입찰 시행, 개찰 결과 반드시 확인.
• 특수조건 위반 : 사업·면허 양도·양수 사전 동의 미비, 계약대금 양도·양수 금지 위반, 공사대금 상계·하자보증금·지연배상금 등 특수조건 위반 시 계약 해제·참가자격 제한.
• 연락처 : 입찰·계약 문의 – 해남군 재무과 계약팀 ☎061‑530‑5278; 설계·공사 내용 – 문화예술과 문화유산팀 ☎061‑530‑5250; 전자입찰 – G2B 콜센터 ☎1588‑0800.
• 부패·불공정 신고 : 부정 행위 시 재무과 ☎061‑530‑5272, 기획실 ☎061‑530‑5219, 국민권익위 청렴신문고(1398) 등으로 신고 가능.