영춘면 사이곡리 세천 정비사업

1. 사업 개요

• 목적 : 영춘면 사이곡리 세천(계곡) 주변 석축(돌벽) 정비를 통해 하천·계곡 침식·홍수 위험을 감소시키고 지역 환경·안전을 개선한다.
• 범위 : 석축찰쌓기 (높이 1.0 ~ 2.1 m, 연장 525.2 m) 공사, 위치 단양군 영춘면 사이곡리 737 번지 일원.
• 사업 기간 : 착공일로부터 120 일 이내. 2026 년 2 월 25 일 공고, 2026 년 3 월 4 일 개찰·낙찰, 낙찰 후 10 일 이내 계약 체결.
• 총 추정금액 : 232 400 000 원(부가가치세 포함).

2. 주요 자격요건

• 전문건설업 등록 : 건설산업기본법 상 ‘도장·습식·방수·석공사업’ (주력 분야 석공사) 등록업체.
• 지역 업체 : 입찰공고 전일 (2026‑02‑25)부터 입찰일 (2026‑03‑04)까지 단양군 본점(법인등기부등본) 또는 사업장이 유지되는 업체.
• 전자입찰 가능 : 조달청 g2b 시스템 이용, 입찰 마감 전 입찰참가자격 등록 완료.
• 조세포탈 금지 : 조세포탈·탈세 등 유죄 판결 2 년 미만 업체는 참여 불가.
• 인증서·서류 일치 : 전자입찰 인증서(법인·대표자·면허 등)와 법인등기부등본·사업자등록증이 정확히 일치해야 함.
• 입찰보증금 : 보증금 면제 하지만 입찰금액의 5 %에 해당하는 지급 확약서(전자 제출) 제출 필요.
• 청렴·수의계약 : 청렴계약이행서약서·수의계약 체결 제한 여부 확인서 제출 의무.
• 기타 : 전자입찰 시 1인 1인증서 사용, 중복 사용 금지; 재입찰 사유 발생 시 별도 통보 없이 재입찰 진행.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 주요 시공 내용 : 석축찰쌓기 (돌벽) 공사 – 높이 1.0 ~ 2.1 m, 연장 525.2 m 및 설계서·시공계획서 준수.
• 법정 비용 반영 : 국민·국민연금·퇴직·노인장기요양·산업안전보건·품질관리비 등 ‘국민연금보험료 등’ 총 11 510 961 원을 견적에 차감 없이 그대로 반영해야 함.
• 가격 평가 기준 :
  1) 예정가격 (기초가격 ± 3 % 범위)에서 복수예비가격 15개를 작성 → 선택 4개 번호 산술 평균 가격 결정.
  2) 견적가격 ‑ ‘국민연금보험료 등’ 합산액 ≥ 합산액의 89.745 % (또는 순가격 ≥ 89.745 % 기준) 충족 업체 중 최저가격 제출자를 우선 선정.
  3) 동일 최저가격 다수 시 g2b 자동추첨 프로그램으로 낙찰자 결정.
• 부가가치세 : 공사예산에 VAT 포함. 면세사업자이면 계약 시 VAT 제외·사후 정산.
• 하도급·대금 지급 :
  - ‘하도급지킴이’ 시스템 이용 (도급금액 3 천만원 이상·공사기간 30 일 초과) 필수, 하도급계약 시 확약서·전자제출.
  - 하도급대금·노무비·장비·자재 대금 모두 G2B 하도급지킴이 통해 전자 지급.
• 건설근로자 보호 :
  - 공사예정액 1 억원 이상 ‘건설근로자 퇴직공제 전자카드제’ 적용, 전자카드 발급·사용 의무.
  - 임금 직접 지급제(공공발주자 임금 직접 지급제) 적용, 노무비 구분관리·지급확인제 준수.
• 안전·보건 :
  - 산업안전보건법·중대재해처벌법 에 따른 안전·보건 관리 체계 구축·이행 의무.
  - 안전관리비·환경보전비 법정 요율 반영, 목적 외 사용 금지.
• 품질·환경 : 환경보전비·산업안전보건비 법정 요율 준수, 건설폐기물 정산 필요.

4. 주의사항

• 투찰 마감 : 마감 1 ~ 2 일 전 투찰 권장 (전산 장애·집중 투찰 방지).
• 전산 장애 : 장애 발생 시 조달청 전자조달 콜센터(1588‑0800) 에 24 시간 전 문의 필요.
• 재입찰 : 사유 발생 시 별도 통보 없이 재입찰 진행; 재입찰 마감 다음 날 10 시 제출, 개찰 11 시.
• 입찰보증금 : 전자 지급 확약서(5 %) 제출 의무; 낙찰 후 계약 불이행 시 현금 징수·부정당업자 제재.
• 동일 최저가격 : 다수 발생 시 자동 추첨 으로 낙찰자 결정.
• 계약 체결 기한 : 낙찰 통보 후 10 일 이내 계약 체결, 미이행 시 보증금 현금 징수·입찰 제한.
• VAT 처리 : 면세사업자이면 계약 시 VAT 제외·사후 정산, 그 외 VAT 포함 투찰 필수.
• 하도급지킴이 : 하도급 대·노무비 직접 지급·보증서 발행 필수; 미제출 시 하도급 대금 직접 지급 불가.
• 노무비 구분관리·지급확인제 : 매월 노무비 청구·지급 내역 대조·제출 의무; 위반 시 계약 해지·입찰 제한.
• 건설근로자 전자카드·임금 직접 지급제 : 전자카드 미발급·임금 직접 지급 미실시 시 5 백만원 이하 과태료·제재.
• 청렴·수의계약 : 청렴계약이행서약서·수의계약 제한 확인서 미제출 시 자격 박탈.
• 현장 설계서 열람 : 현장 설명 생략 → 설계서 열람 필수; 미열람 시 입찰자 책임.
• 계약대금 상계·지연배상금·하자보증금 : 상계·지연배상·하자보증금 규정 숙지 필요.
• 지역업체 우대 : 하도급 시 단양군 본사 업체 우선·지역 건설장비·자재 구매 권고.
• 기타 :
  - 전산 장애 시 24 시간 전 콜센터 문의.
  - 재입찰·투찰 시 입찰서·입찰보증금 제출 시간·절차 준수.
  - 입찰서류 제출 전 ‘입찰유의서·계약이행 특수조건’ 필히 확인.
  - 사업부서 (균형개발과)·재무과 연락처는 043‑420‑2833, 043‑420‑2633.

위 내용은 공고문·입찰유의서·내역서(영춘면 사이곡리 세천 정비사업) 에 명시된 핵심 사항을 정리한 것입니다. 입찰 참여 전 반드시 전체 문서를 검토하고, 전자입찰 시스템·관련 규정·제출 서류·기한 등을 정확히 확인하시기 바랍니다.