이천 설성산성 수목 정비공사

1. 사업 개요

이천 설성산성 내 수목 정비·조경을 수행하는 **종합국가유산수리업(보수·단청업)**과 **전문국가유산수리업(조경업)**을 대상으로 하는 시설공사 입찰이다. 총 계약금액은 **25,000,000원(부가세 포함)**이며, 착공일로부터 90일 동안 시공한다. 주요 작업은 수목 정리·식생 관리, 보수·단청 등 국가유산 보존·복원과 현장 안전·보건 관리이다.

2. 주요 자격요건

• 종합국가유산수리업(보수·단청업) 및 전문국가유산수리업(조경업) 등록업체
• 법인·개인사업자는 **사업자등록증(또는 법인등기부등본)**을 기준으로 경기도에 본점·사업장을 두고, 입찰공고일 전일(신규 사업자는 공고일 이후)부터 계약 체결일까지 계속 경기도에 소재해야 함
• 조세포탈·부정행위가 없으며, 유죄판결 확정일로부터 2년 이내가 아닌 업체(지방계약법 제31조의5·제93조 서약서 제출)
• 직접시공 원칙을 준수하고, 하도급은 사전 승인·등록(하도급지킴이) 후에만 가능
• 중대재해처벌법·산업안전보건법에 따라 안전·보건 관리 체계 구축·평가표 제출 의무
• 근로자 노무비 구분관리·지급확인제를 이행하고, 매월 5일(공휴일·토요일 제외) 이내에 별도 전용통장으로 지급
• 청렴계약 이행 서약서·부실시공 근절 서약서·안전보건 관리각서 등 모든 서약서를 전자입찰서에 포함하여 제출
• 하도급지킴이 이용 확약서 제출 및 전자입찰 시스템에 등록
• 보험료(국민건강·연금·노인장기요양·퇴직공제·산업안전·고용·산재보험) 사후정산에 필요한 증빙자료 준비
• 경기도 지역개발공채 매입필증(공급가액 1.5% 포함) 제출 의무
• 지역주민 우선채용·지역건설산업체 참여 계획 제출 (1억원 이상 계약 시)

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 종합국가유산수리업: 보수·단청, 구조물 보강·복원, 전통재료·기법 적용 등 국가유산 보존 전반
• 전문국가유산수리업: 수목 정비·식생 관리, 조경 설계·시공, 현장 환경 복원 등
• 공종별 내역서에 명시된 물량·단가(예: 수목 정비 17,049,727원, 보수·단청 7,950,273원) 및 산출내역서를 기반으로 입찰·시공
• 표준하도급계약서 사용 및 하도급지킴이 시스템에 등록·지급 (노무비 인출제한 기능 포함)
• 노무비 별도 관리: 압류금지 대상 명시, 매월 청구·지급, 체불 시 지방고용노동청에 통보 및 계약 해지 위험
• 하자보증금(5% 이상) 및 지연배상금(89.745% 이하) 등 계약 이행 관련 금액을 사전 산정·첨부
• 현장표지판에 하도급업체명·공정·계약금액을 상시 게시
• 안전·보건 관리각서·부실시공 근절 서약서를 전자입찰서에 포함하여 제출
• 경기도 지역개발공채 매입필증(공급가액 1.5%) 및 보험료 사후정산 증빙(납입확인서) 준비

4. 주의사항

• 전자입찰은 나라장터 안전입찰서비스를 이용해야 하며, 2026‑03‑09 10:00까지 지정 서버에 도착해야 함(미도착·컴퓨터 인식불능 시 무효)
• 입찰서에 조세포탈 서약, 청렴·안전보건 서약, 하도급지킴이 이용 확약서 등 모든 서약서를 전자입찰서에 포함시켜야 함(별도 서면 제출 불필요)
• 하도급 제한: 원칙적으로 직접시공이며, 사전 승인 없이 하도급을 하면 계약 해지·부정당업자 제재 위험
• 노무비 구분관리 미이행 시 지방고용노동청에 통보되고, 계약 해지·입찰자격 제한 가능
• 입찰보증금은 면제되지만, 계약 미 체결 시 **낙찰금액의 5%**를 보증금으로 납부해야 함
• 적격심사 서류(시공경험·경영상태 등)는 7일 이내 제출; 기한 초과 시 탈락
• 재입찰 가능성: 최저가 입찰자 중 적격심사 통과자가 없을 경우, 16:00까지 재투찰 필요(별도 통보 없음)
• 지역우선채용·지역건설업체 참여 의무 위반 시 계약 해지·제재 가능
• 입찰 무효 사유: 마감시간 초과, 전자입찰서 도착 지연, 컴퓨터 인식불능 등
• 사후정산(보험료·지역개발공채·선금·하자·지연배상 등) 증빙을 반드시 제출해야 하며, 누락 시 지급 지연·연체이자 발생
• 현장 안전·보건 관리 미 이행 시 중대재해처벌법 적용, 형사·민사 책임 발생
• 하도급지킴이 미등록 시 하도급대금·노무비 직접 지급이 불가하고 부정당업자 제재 대상
• 공동수급체 구성 시 지역건설업체 참여 비율을 최대화해야 하며, 현장 표지판·계약서류 등 현장 관리 의무를 철저히 이행

위 항목을 모두 충족·준수해야 정상적인 입찰·계약 진행이 가능하므로, 입찰 전 상세 서류(서약서·증빙·산출내역서 등)를 꼼꼼히 검토하시기 바랍니다.