2026년 원도심 일원 맨홀(내부) 정비공사

1. 사업 개요

• 사업명 : 2026년 원도심 일원 맨홀(내부) 정비공사
• 위치 : 인천광역시 연수구 원도심(동춘동·옥련동) 일대
• 범위 : 맨홀 내부 보수 N = 80개 (전체 60 일 공사 기간) – 기존 맨홀의 부식·오염·구조물 손상 등을 청소·점검·보수하는 유지보수 공사
• 예산 : 총액 97,383,000 원(부가세 포함) ※ 면세 사업자는 부가세 포함 금액으로 투찰 후 준공 시 정산

2. 주요 자격요건

• 법적·제도적
  • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조·시행규칙 제14조에 따른 경쟁입찰 참가자격 보유
  • 상·하수도설비공사업(전문건설업) 등록업체
  • 주된 사무소(영업소)가 인천광역시(강화·옹진군 제외) 내에 소재
• 지역·시간 요건
  • 입찰공고일 전일부터 입찰일(당일 낙찰자 체결일까지) 까지 위 사무소·소재지 유지
  • 부정당업(부정 입찰·서류 위조·조세포탈 등) 이력이 없고, 최근 2 년 이내 조세포탈 유죄 판결이 없을 것
• 전자·인증 요건
  • 조달청 전자입찰(G2B) 이용자등록 완료
  • 개인 인증서(공인인증서) 보유 – 입찰서 제출은 대표자(또는 사전 등록된 입찰대리인)만 가능(대리인은 재직 중인 임·직원)
• 기타
  • 부가세 면제 사업자는 부가세 포함 금액으로 투찰 후 준공 시 정산 가능
  • 하도급·노무·안전·청렴·조세 등 관련 서약서(청렴계약이행각서, 조세포탈서약서, 안전보건관리 준수 서약서 등) 제출 의무

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 입찰 방식 : 총액입찰(산출내역서 첨부 불필요) – 전체 공사 금액 97,383,000 원 이하 제시
• 예정가격 산정
  • 기초금액 ± 3 % 범위 내 복수예비가격 15개 작성 → 입찰자가 추첨한 번호 중 가장 많이 선택된 4개를 산술 평균해 예정가격 결정
  • 예정가격에서 A값(국민연금 1,823,251 원 + 국민건강보험 1,379,913 원 + 노인장기요양 181,320 원 + 산업안전관리비 1,535,598 원 = 4,920,082 원) 차감 후, 견적가격도 동일 A값을 차감한 금액이 89.745 % 이상이어야 함
  • 동일 최저가격 시 전자조달시스템 자동추첨으로 순위 결정
• 보험료·안전관리비 사후 정산
  • 입찰 시 금액 산정 시 보험료·안전관리비 반영 → 준공 시 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 사후 정산
• 기계장비 대여대금 보증
  • 현장별 건설기계 대여대금 지급보증서 제출(소액·정당 사유 시 예외 가능, 사전 감독관과 협의)
• 노무비 관리·지급 확인제
  • 노무비 전용계좌 개설·통장사본 제출 → 매월 청구·지급(5 일 이내) → 전월 지급 내역 전월 청구 시 제출
  • 직접노무비 대상 근로자(하수급인 포함) 전체 적용
• 하도급지킴이 시스템
  • 의무 적용 – 도급액 ≥ 30 백만원·공기 > 30 일인 경우 반드시 사용
  • 표준 하도급계약서·직불합의서 제출, 하도급자와 수기 계약 시에도 시스템에 등록
  • 하도급대금·노무비·장비·자재대금을 전자이체 전용계좌로 청구·지급
• 지역업체 활성화
  • 하도급 시 인천 지역업체 비율 70 % 이상 권장(조례)
  • 하도급지킴이 이용 시 지역업체 비율 확인·보고 의무
• 전자계약·기타
  • G2B 전자계약 체결 → 계약 초안에 10 일 이내 응답, 사용 인감(나라장터 등록) 사용
  • 계약 금액 2 % ‘인천 지역개발공채’ 발행·소화(채권 양도·양수는 금지)
  • 하도급·안전·청렴·조세 등 서약서 별도 제출(낙찰자 서명)

4. 주의사항

• 전자입찰 필수 – G2B 사전 등록·사용 불가 시 입찰 자체가 불가능. 전산 장애 발생 시 개찰 지연 가능 → 사전 콜센터(☎ 1588‑0800) 문의 권고
• 입찰서 무효 사유
  • 부정당업·서류 위조·입찰서 미제출·인증서 부정 사용·입찰대리인 재직 여부 위반 등
  • 입찰서 제출 후 24 시간 내에 전산 준비 부족 시 콜센터 문의 필수
• 총액입찰 특성 – 산출내역서 미첨부, A값·보험료·안전관리비는 별도 사후 정산 필요 → 견적서에 반드시 반영
• 노무비 전용계좌 – 전용계좌 미개설·통장사본 미제출 시 입찰 무효 처리 가능
• 하도급 관리
  • 표준 하도급계약서·직불합의서 미사용, 하도급 비율 70 % 미만, 지연·부당 지급 시 행정제재·부정당업 제한 적용
  • 하도급지킴이 미등록 시 계약 체결 불가(시스템 사용 확약서 제출 의무)
• 안전보건
  • 낙찰자는 착공 전 안전보건관리계획 제출·점수 ≥ 60 점 확보
  • 안전보건관리 준수 서약서·안전보건관리계획서(60점 이상) 제출 필수
• 청렴·조세
  • 청렴계약·조세포탈 서약서 미제출 시 입찰 무효 및 부정당업 제재
• 지역개발공채
  • 계약금액의 2 % 공채 발행·소화 의무, 양도·양수는 금지(위반 시 입찰 무효)
• 기타
  • 설계도서는 입찰 기간 중 연수구 건설과 정재환 주무관(032‑749‑8542) 에게 열람 가능 → 열람 책임은 입찰자에게 있음
  • 전자근로일수 카드 발급 의무(일정 규모 이상 사업장) – 위반 시 제재
  • 전자입찰 특별유의서·입찰유의서·공사계약 일반조건·특수조건 등 전체 입찰 규정 숙지 필요(위반 시 불이익)
  • 입찰보증금 면제 대신 전자입찰서 이행각서 제출, 귀속 사유 발생 시 현금 징수 가능

위 내용은 공고문·첨부 내역서·관련 규정을 종합하여 정리한 것이며, 입찰 참가 전 반드시 전체 공고문 및 관련 예규·특별유의서를 확인하시기 바랍니다.