2026년 서부권역 빗물받이 정비공사(연간단가)

1. 사업 개요

• 공사명: 2026년 서부권역 빗물받이 정비공사(연간단가)
• 발주기관: 경기도 의정부시
• 계약형태: 연간단가(단위단가) 계약 – 총액 198,440,000원(부가가치세 포함), 기초금액 180,400,000원(VAT 18,040,000원)
• 공사범위: 의정부시 중랑천 기준 서측(서부권역) 전체에 설치된 빗물받이(배수구)의 유지·보수·신설·청소 등 전반적인 정비 작업
• 공사기간: 착공일로부터 270일(≈ 9개월) 동안 수행
• 목적: 빗물받이 기능 회복·유지로 침수·홍수 방지, 도시 환경·안전 개선 및 배수 효율성 확보

2. 주요 자격요건

• 건설업 등록: 건설산업기본법 제29조 “상하수도설비공사업” 등록업체(또는 개인 사업자)
• 사업장 소재지: 본사(사업자 등록증) 주소가 경기도 의정부시 내에 있어야 함(공고일 전 기준)
• 전자입찰 자격: 조달청 전자입찰 참가자격 등록 및 사업자용 디지털 인증서(전자서명) 보유
• 부정당업자 제한: 조세포탈·불법 행위 등 2년 이내 유죄 판결 사실이 없으며, 조세포탈 서약서 제출(제31조·제5조·제93조)
• 전문공사·상호시장 진출 제한: 1억 원 미만 전문공사이므로 전문↔일반 간 상호시장 진출(전문↔일반 하도급) 금지, 직접 시공 원칙
• 전자카드·하도급지킴이 의무:
  • 건설근로자 전자카드제(발급·사용) 적용 → 전자카드·지문·임시 사용·모바일 앱 중 하나 사용 의무화(미발급 시 과태료 300만원 이하)
  • 전자하도급관리시스템(하도급지킴이) 활용 의무화 → 하도급 계약 전자등록, 임금·장비·자재 전자지급, 인출제한 기능 사용
• 청렴·안전 서약: 청렴서약서·청렴서약제, 안전·보건 관리 준수서약서 제출 필수(전자입찰서에 포함)
• 부가가치세: 면세사업자도 일반사업자와 동일하게 부가가치세를 포함한 금액으로 입찰·낙찰, 사후 정산 가능

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 건설근로자 전자카드: 현장 출입 전 반드시 전자카드·건설올패스카드·지문·임시 사용·모바일 앱 중 하나 사용, 미발급 시 과태료 부과
• 전자하도급관리시스템(하도급지킴이):
  • 하도급 계약 전자등록 및 임금·장비·자재 전자지급
  • 인출제한 기능 사용(노무비·장비·자재 지급 시)
  • 하도급대금 직접지급·직불 합의 시 하도급대금 지급보증서 발행 의무
• 건설기계 대여대금 지급보증: 현장별 보증서(현장별 보증서) 제출(1개 현장당 1개 보증서) 또는 소규모 공사 예외 시 개별 보증 가능
• 노무비 구분관리·지급확인제: 매월 노무비 청구·지급 내역 제출, 체불 시 지방고용노동청에 통보·계약 해지·입찰 제한 가능
• 안전·보건 관리비: 산업안전보건관리비·품질관리비·환경보전비 등 법정 요율 적용, 목적 외 사용 시 감액 조치
• 중대재해처벌법 적용: 추정 공사금액 50억 원 이상(198억 원) → 안전·보건 관리 체계 구축·예산·점검·재해예방 대책 등 필수, 안전관리비·보건관리비 목적 외 사용 금지
• 선금 관리: 선금 수령 후
  • 5일 이내 하수급인에 서면 통지
  • 15일 이내 하수급인에 배분
  • 20일 이내 배분 증빙(확인서 등) 제출
  • 미이행 시 영업정지·행정처분(건설산업기본법 시행령 제80조)
• 하도급 제한: 5억 원 미만 전문공사에서는 종합건설사 하도급 금지, 직접 시공 원칙(위반 시 부정당업자 지정)
• 공공발주자 임금직접지급제: 하도급지킴이 시스템을 통한 임금·장비·자재 직접 지급, 인력소개소 등 제3자에게 지급 금지
• 전자조달 시스템: 입찰·견적·계약 전 과정을 국가종합전자조달시스템(나라장터) 이용, 전자입찰서 제출, 시스템 장애 시 기존 견적서 유효(재제출 불가)
• 청렴·안전 서약: 전자입찰서에 포함, 계약 시 대표 서명 확인; 미이행 시 계약 무효·제재
• 계약대금 양도 금지 특약: 계약대금 채권·질권 양도 금지, 위반 시 계약 무효·민·형사 책임
• 하자보증금·지연배상금: 계약 해제·해지 시 하자보증금·지연배상금 상계 처리, 하자책임 구분 불분명 시 보수 책임
• 선금 반환: 계약 해제·해지·선금 배분 위반 시 선금 잔액·이자 반환, 선금 배분 증빙 요구
• 하도급대금 직불 합의: 직불 합의서 제출 필요, 하도급대금 지급보증서 발행 의무

4. 주의사항

• 입찰·견적 방식: 전자입찰(나라장터)만 허용, 현장설명 생략, 설계서 열람은 선택 사항
• 입찰 기간: 2026‑02‑13 10:00 ~ 2026‑02‑20 10:00, 개찰 2026‑02‑20 11:00(시스템 장애 시 연기 가능)
• 복수예비가격: ±3% 범위 내 15개 복수예비가격 중 가장 많이 선택된 4개 평균 적용, 최저가격 우선
• 낙찰 결정: 동일 최저가격 2명 이상이면 전자조달시스템 자동 추첨
• 계약 체결: 낙찰 후 10일 이내 계약 체결, 내역서(낙찰률 적용 단가) 제출, 착공 전 현장설명·설계서 승인 필요
• 선금 배분 의무: 선금 수령 시 하수급인에 서면 통지(5일 이내), 배분(15일 이내), 배분 증빙 제출(20일 이내) 미이행 시 영업정지·행정처분
• 하도급 제한: 5억 원 미만 전문공사에서는 종합건설사 하도급 금지, 직접 시공 원칙; 위반 시 부정당업자 지정
• 노무비 직접 지급: 하도급지킴이 시스템 이용, 건설근로자 전자카드제 적용, 체불 시 직접 지급 및 고용노동청 통보
• 안전·보건 관리: 중대재해처벌법 적용, 안전·보건 관리 체계 구축·예산·점검·재해예방 대책 등 필수; 안전관리비·보건관리비 목적 외 사용 금지
• 전자카드·지문·모바일 사용: 현장 출입 전 전자카드·건설올패스카드·지문·임시 사용·모바일 앱 중 하나 사용 의무화, 미발급 시 과태료 부과
• 하도급대금 지급보증: 현장별 보증서 제출 의무, 하도급대금 직불 합의 시 지급보증서 발행 필요; 미지급 시 발주기관이 직접 지급 가능
• 청렴·안전 서약: 전자입찰서에 포함, 계약 시 대표 서명 확인; 미이행 시 계약 무효·제재
• 입찰 무효 사유: 동일인 복수 입찰, 대표자 겸임 등 위반 시 견적 무효·입찰 제한
• 계약대금 양도 금지: 계약대금 채권·질권 양도 금지 특약 적용, 위반 시 계약 무효·민·형사 책임
• 하자보증금·지연배상금: 계약 해제·해지 시 하자보증금·지연배상금 상계 처리, 하자책임 구분 불명확 시 보수 책임
• 선금 반환: 계약 해제·해지·선금 배분 위반 시 선금 잔액·이자 반환, 선금 배분 증빙 요구
• 하도급대금 직불 합의: 직불 합의서 제출 필요, 하도급대금 지급보증서 발행 의무
• 불법 외국인 고용 금지: 불법 체류 외국인 고용 시 고용허가서·특례고용 외국인근로자 신고서 제출 필요
• 전자조달 시스템 장애: 시스템 장애 시 기존 견적서 유효, 재제출 불가; 입찰 전 시스템 점검 권고
• 부가가치세 포함 금액: 면세사업자도 일반사업자와 동일하게 부가가치세를 포함한 금액으로 입찰·낙찰, 사후 정산 가능
• 청렴·안전 서약: 청렴서약서·안전·보건 관리 준수서약서 전자입찰서 포함, 계약 시 서명 확인
• 재입찰: 낙찰자 없을 경우 재입찰 가능, 재입찰 일정은 별도 통보 없음
• 부정당업자 제재: 하도급·노무비·선금·기타 위반 시 부정당업자 지정·입찰 제한·계약 해지 가능
• 입찰 유의사항 숙지: 공고문·설계서·입찰유의서·계약이행 특수조건 등 전부 숙지, 미숙지 시 손해·책임은 입찰참가자에게 귀속

※ 첨부 ‘물량내역서.xlsx’는 파일이 손상되어 유효한 데이터를 추출할 수 없으므로 요약에 포함하지 않았습니다.