2026년 산림 내 위험수목 정비공사(연간단가)

1. 사업 개요

• 사업명: 2026년 산림 내 위험수목 정비공사(연간단가)
• 목적: 서대문구 내 산림·공원·도로변 등에 존재하는 병든·부패·위험수목 등을 정비·제거하여 시민 안전 확보 및 산림 환경 보전.
• 범위: 위험수목 식별·제거·가지치기·정비 등 전 과정(연간 단가 적용).
• 공사기간: 착공일로부터 2026‑12‑31까지(2026년 전체 연간 단가 계약).
• 총 계약 금액: 기초금액 132,417,000원(부가가치세 포함) → 추정가격 120,379,091원, 부가가치세 12,037,909원.
• 공사 종류: 전문공사(조경식재공사)·유지보수공사, 지역제한·단독이행·총액입찰·적격심사 비대상·제한적 최저가(낙찰하한율 89.745%) 적용.
• A값: 8,174,200원(본 공고문 6. 참조).

2. 주요 자격요건

• 지방자치단체 계약법 시행령 제13조·시행규칙 제14조에 따른 조경식재·시설물공사(전문건설업) 등록업체(조경식재공사 주력, 조경시설물설치공사 업체는 제외).
• 본점·사업장 주소가 서울특별시이어야 함(신규 사업자일 경우 입찰일 전까지 본점 등록 필요).
• 서울시가지치기전문교육 수료자(또는 동등 자격) 보유 및 현장대리인(가지치기 전문교육 수료자) 지정.
• 조달청 입찰참가자격 등록 완료(전자조달시스템 G2B 이용 가능) – 미등록 업체는 2026‑02‑19 18:00까지 등록.
• 최근 2년 이내 조세포탈·부정행위 등 유죄판결 없음(법 제31조 제5항 적용 제외).
• 전자입찰 가능 – 개인인증서를 보유한 대표·입찰대리인만 입찰서 제출 가능.
• 하도급지킴이 이용 확약서 및 표준하도급계약서 제출 의무(나라장터 이용 시 전자입찰서에 포함).
• 고용개선지원비(PS) 적용 공사 → ‘고용개선지원비 원가 반영 및 집행 매뉴얼’ 준수.
• 청렴·근로자권리·안전보건 서약서 제출 의무(청렴이행서약서, 근로자권리보호이행서약서, 안전보건관리준수서약서).
• 지방자치단체 수의계약 배제 사유(표 1) 및 공직자의 이해충돌 방지법 위반 여부 확인 필수.

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 전문 인력: 위험수목(병든·부패·위험) 식별·제거·가지치기 기술자 보유, 현장대리인(가지치기 전문교육 수료자) 지정.
• 장비: 가지치기 전용 전동톱·체인톱·전정기 등 현장 장비 구비; 필요 시 건설기계대여대금 지급보증서(직접 지급 합의 시 제외) 제출.
• 법정 비용 항목:
  • 국민건강보험료 2,152,592원
  • 국민연금보험료 2,844,176원
  • 노인장기요양보험료 282,850원
  • 안전관리비 249,000원
  • 퇴직공제부금비 1,377,180원
  • 산업안전보건관리비 1,268,402원
  • 품질관리비 0원
    → 위 항목을 입찰가에 정확히 반영하고, 준공 시 사용 증빙(납입확인서·지출영수증 등) 제출.
• 고용개선지원비(PS): 적정 임금(시중 노임단가 이상)·주휴·연차수당 등 법정 제수당 포함 내역서 작성, 표준근로계약서 사용 의무.
• 하도급 관리:
  • 하도급지킴이 시스템 활용(표준하도급계약서 기반).
  • 불법하도급·부당특약 부존재 확인서 제출.
  • 하도급대금 직접 지급 조건 포함 확약서 제출(전자입찰 시 자동 포함).
• 건설정보관리시스템(One‑PMIS) 및 건설근로자 전자인력관리시스템 연계:
  • 착공 후 7일 이내 시스템 사용자·공정계획 등록.
  • 노무비 청구·지출 증빙을 전자인력관리시스템에 연계·제출.
• 품질 관리: 품질관리비는 0원이지만 전체 품질 관리 체계 구축 필요.
• 동일가격 입찰: 동일가격 입찰자 2인 이상 시 추첨(지방자치단체 계약법 시행령 제48조)으로 낙찰자 결정.
• 차순위자 선정: 선순위 견적서 제출자가 부적격 판정 시 차순위자를 검토·선정 가능.

4. 주의사항

• 입찰 방식: 전자입찰(나라장터 G2B)만 허용. 투찰기간 2026‑02‑12 14:00 ~ 2026‑02‑20 14:00, 개찰 2026‑02‑20 15:00(서대문구 재무과).
• 입찰서 수정·취소 불가: 한번 제출 후 변경 불가, 마감 1시간 전까지 투찰 완료 권장.
• 입찰보증금: 면제 → 전자지급각서(투찰 확약) 제출 필수. 낙찰 후 정당한 사유 없이 계약 체결 지연 시 5%(특례 시 2.5%) 입찰보증금 납부 의무.
• 낙찰하한율: 89.745% 이상(낙찰하한율) 가격으로 투찰해야 함. 미달 시 무효.
• 입찰 무효 사유(주요):
  • 대표자·상호·면허 정보 불일치, 다중 대표자·다중 인증서 사용.
  • 최근 3개월 내 10일 이상 지연배상금 부과·계약 포기·부도·파산·영업정지 등.
  • 지방자치단체 수의계약 배제 사유(표 1) 위반(부도·파산·영업정지, 최근 3개월 내 계약 포기·지연배상금, 자격 미충족, 이해충돌 등).
  • 조달청과 지방자치단체 입찰·계약 집행 기준 위반.
• 동일가격 입찰: 다수 동일가격 시 추첨으로 낙찰자 결정.
• 하도급: 하도급지킴이 이용 확약서 미제출 시 입찰 무효 가능. 하도급대금 직접 지급 조건 포함 확약서 제출 필수.
• 고용개선지원비 정산: ‘고용개선지원비 세부 집행 기준’에 따라 적정 임금 지급 및 표준근로계약서 사용, 포괄임금 금지.
• 중대재해처벌법·산업안전보건법: 안전보건관리준수서약서 제출, 안전·보건 관리 체계(인력·예산·점검 등) 구축·이행 의무.
• 청렴·근로자권리·안전보건 서약서: 미제출 시 입찰 무효.
• 전자조달 시스템 장애: 발생 시 입찰 연기 가능(연기 공고는 G2B에 게시).
• 입찰 전 규정 숙지: 지방자치단체 입찰·계약 집행 기준, 전자입찰 특별유의서, 국가조달시스템 이용 약관 등 전부 확인.
• 공내역서·원가계산서: B2020~B2065 등 세부 비용 항목을 입찰서에 반영하고, 준공 시 사용 증빙(납입확인서·지출영수증 등) 제출 필요.

위 사항을 모두 충족하는 업체만이 투찰·개찰에 참여할 수 있으며, 낙찰 후에도 관련 규정(고용개선지원비, 하도급 관리, 안전·보건, 전자인력관리 등)을 철저히 이행해야 합니다.