산북면 회룡리(725) 구거 정비공사

1. 사업 개요

• 사업명: 산북면 회룡리(725) 구거 정비공사
• 목적: 회룡리 일원의 배수·옹벽·포장 등 구거(구멍) 정비·보수를 통해 도로·배수 기능을 회복하고 지역 교통·재해 위험을 최소화함.
• 범위: 토공·깨기·배수관·집수정·L‑형 옹벽·콘크리트 포장·부대공(설명판·운반비·하차비·소운반) 등 약 64.3 백만원(예정가격) 규모의 전문공사.
• 공사기간: 착공일로부터 90일 이내.

2. 주요 자격요건

| 구분 | 내용 |
|------|------|
| 법적 등록 | • 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조·제14조·규칙 제14조에 따른 입찰 참가자격 보유 <br>• 건설산업기본법 제9조 상·하수도설비공사업(전문공사) 등록업체 |
| 사업장 위치 | 본점(법인)·사업자등록지(개인) 모두 경상북도 문경시 내 소재 |
| 전자입찰 | • 나라장터(g2b) 전자입찰 시스템에 이용등록 완료 <br>• 전자견적서·안전 입찰서비스 이용 필수 |
| 청렴·안전 서약 | • 조세포탈·관세·외환·지방세 등 2년 이내 유죄판결 비대상자 서약서(붙임1) 제출 <br>• 공직자의 이해충돌 방지법 적용 여부 확인서(붙임2) 제출 <br>• 안전보건관리 준수 서약서(붙임3) 제출 |
| 하도급 관리 | • 「하도급지킴이」 이용 확약서 제출 및 하도급대금·노무비·자재비 전자지급 의무 <br>• 하도급 계약 승인·사전 평가표(산업재해 예방능력) 구비 |
| 보험·채권 | • 국민연금·건강보험·노인장기요양·산재·퇴직공제·안전관리·환경보전 등 법정 요율 포함 <br>• 계약대금 채권 양도·질권 금지 특약 동의 |
| 기타 | • 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 의무 <br>• 전자 견적서 제출 전 모든 입찰·계약 관련 규정 숙지 의무 (위반 시 입찰 무효) |

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 토공·깨기: 백호 0.4 ㎥(흙깎기·터파기·흙쌓기·순성토운반), 대형 브레이커·콘크리트 포장 절단·폐기물 상차
• 배수관: D900 mm · L=77 m 파형강관 부설·접합, 집수정(1000×1000×1500 × 5EA, 1200×1200×1500 × 1EA) 및 스틸 그레이팅(1100×1100×75 mm × 5조 등) 설치
• 옹벽·측구: L‑형 옹벽 H=1.0 m · L=27 m, 콘크리트 타설(25‑21‑08) 12 ㎥, 유로폼·문양거푸집·철근 가공·PVC 배수파이프·콘크리트 포장 천공 등
• 포장: 콘크리트 포장(398 ㎡, t=20 cm, B‑Type)·줄눈·비닐·신축이음 등
• 부대공: 공사설명판, 중기운반·하차비·소운반·폐기물 처리(폐콘크리트 25 톤)
• 관급자재: <br>① 레미콘(25‑21‑08) 12 ㎥ (조달수수료 0.54 %) <br>② 파형강관 D900 mm · 77 m (조달수수료 0.54 %) <br>③ 콘크리트 맨홀 블록(1000×1000×1500 × 5EA, 1200×1200×1500 × 1EA) <br>④ 스틸 그레이팅(1100×1100×75 mm × 5조, 1300×1300×75 mm × 1조) – 모두 관급자재이며 조달수수료 0.54 % 적용
• 법정 요율 포함: 국민건강·국민연금·노인장기요양·산재·퇴직공제·건설기계 대여대금 지급보증·산안·환경보전·하도급대금 보증·기타경비·일반관리·이윤·부가가치세 등 모두 견적에 반영해야 함.

4. 주의사항

• 입찰 일정: 전자견적서 접수 2026‑02‑19 09:00 ~ 2026‑02‑23 10:00, 개찰 2026‑02‑23 11:00 (나라장터). 전산 장애 시 개찰 연기 가능.
• 예정가격 산정: 복수예비가격(±3 %) 15개 중 2개씩 선택 → 최다 선택 4개 자동 추첨 후 평균값 사용.
• 낙찰 기준: 예정가격 이하이며, 국민연금·건강보험·산재·퇴직공제·산안·환경보전 등(A값) 합계 89.745 % 이상 적용 후, 최저가격 순차 선정. 동일 최저가격 시 전자추첨.
• 입찰 무효 사유: 서류 누락·허위·등록 정보 불일치·자격 미충족·청렴·안전·보험 서약 미제출 등(지방계약법 시행령·규칙 및 전자입찰특별유의서).
• 임금·노무비 관리: <br>① 노무비 구분관리·지급확인제 적용 – 매월 노무비 청구·지급 내역 제출 의무 <br>② 임금 체불 시 발주기관이 직접 지급 가능 (노무비 직접 지급 제도) <br>③ 선금·대가 사용 제한 – 선금은 건설·자재·노임 지급에만 사용, 15일 이내 하수급인에 배분, 미배분 시 영업정지 등 행정조치.
• 하도급지킴이: 모든 하도급·노무·자재·대여대금 등은 전자 시스템을 통해 직접 지급·확인해야 함. 미이행 시 부정당 제재 및 계약 해지.
• 채권·보증: 계약대금 채권 양도·질권 금지, 양도 시 계약 해지 및 민·형사 책임. <br>• 하자보수보증금·지연배상금은 계약 해제·해지 시 자동 상계·공제 가능. <br>• 선금 반환 시 이자 가산(보증서 이율 적용) 및 선금 사용 내역서 제출 의무.
• 청렴·안전 서약: <br>① 조세포탈 등 유죄판결 비대상자 서약서(붙임1) <br>② 수의계약 체결 제한 여부 확인서(붙임2) <br>③ 안전보건관리 준수 서약서(붙임3) – 미제출 시 계약 무효·입찰 자격 제한.
• 부가세·지역개발공채: 계약대금(부가세 제외)에서 경상북도 지역개발공채 2.5 % 소화 의무.
• 민간실적 인정: 민간 실적은 계약서·준공·세금계산서·현장 사진·대금 이체 내역 등 객관적 증빙이 필요.
• 기타: <br>① 건설기계 대여대금 지급보증서 발급 의무 <br>② 계약대금 상계·하자보수보증금·지연배상금 등 자동 상계 처리 규정 숙지 <br>③ 중대재해처벌법·산업안전보건법 적용 (공사금액 50 억 이상 시 적용, 본 공사는 1 억 이상) – 안전·보건 관리 계획·평가표 제출 필수 <br>④ 하도급 계약 자료 공개 의무 및 승인되지 않은 하도급은 부정당 제재.

위 사항들을 모두 충족·확인한 뒤 전자 견적서를 나라장터에 제출해야 하며, 입찰 무효·계약 해제·입찰 자격 제한 등 불이익이 발생할 경우 그 책임은 전적으로 입찰자에게 귀속됩니다.