노동리 아스콘덧씌우기 공사

1. 사업 개요

• 목적 : 노동리 도로 구간( L = 643 m, A = 2,004 ㎡)의 아스팔트 덧씌우기 공사를 통해 도로 표면 유지·보수 및 교통 안전성을 확보한다.
• 범위 : 기존 포장 위에 아스팔트 레이어를 시공하는 전문 포장공사이며, 공사 기간은 착수일로부터 60일(최대 2 개월)이다. 입찰 개시일은 2026‑02‑13 20:00, 마감일은 2026‑02‑24 10:00, 개찰은 2026‑02‑24 11:00이며, 총 추정가격(부가가치세 포함)은 55,000,000 원이다.

2. 주요 자격요건

• 전문건설업 등록 : 건설산업기본법에 따른 “지반조성·포장공사업(주력분야 = 포장공사)”에 등록된 업체.
• 지역 소재 유지 : 입찰공고일(2026‑02‑13)부터 입찰일(2026‑02‑24)까지 단양군 내 본점(법인) 또는 사업장(개인사업자) 주소를 유지해야 함.
• 전자입찰 이용 : 조달청 국가종합전자조달시스템(g2b) 이용, 미등록 업체는 마감 전(2026‑02‑24 10:00) 반드시 등록해야 함.
• 범죄·조세 이력 제한 : 최근 2년 내 조세포탈·세금 탈루 등으로 유죄 판결이 확정된 자는 입찰 참여 불가.
• 청렴·수의계약 제한 확인 : “청렴계약이행서약서” 및 “수의계약 체결 제한 여부 확인서” 제출 의무.
• 전자대금시스템(하도급지킴이) 사용 확약 : 하도급금액 3천만원 이상·공사기간 30일 초과 시 반드시 사용 확약서를 제출해야 함.
• 기타 : 입찰보증금 면제이지만, 입찰금액의 5 %에 해당하는 지급확약서(5/100) 제출이 필수이며, 입찰 무효 사유(등록 정보 불일치, 다수 인증서 차용 등)를 사전에 점검해야 함.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 시공 내용 : 643 m 구간, 2,004 ㎡ 면적에 기존 포장 위에 아스팔트 덧씌우기(두께·품질 기준은 지방자치단체 입찰·계약집행기준에 따름).
• 품질·안전 관리 : 산업안전보건관리비·환경보전비 등 법정 요율을 정확히 계상·사용하고, 품질관리서·사업수행계획서·인력·장비 투입계획서 등을 제출해야 함.
• 부가가치세 : 추정가격 55 M KRW는 부가가치세 포함이며, 면세사업자 경우 VAT 차감 후 계약금액을 산정한다.
• 선금·하도급대금 관리
  • 선금은 5일 이내 하수급인에게 서면 통보, 15일 이내 배분, 20일 이내 이체 증빙(선금배분 확인서 등) 제출.
  • 하도급대금은 하도급지킴이(G2B 전자대금시스템) 이용 필수, 하도급대금 지급보증서 발행 의무.
• 노무비 구분관리·지급확인제 : 월별 노무비 청구·지급 내역을 정확히 기록·제출, 허위청구 시 계약 해지·부정당 제재.
• 임금 직접 지급제 : 계약자가 임금을 체불하면 발주기관이 직접 지급 가능(직접 지급 범위 내 계약대금 소멸).
• 건설폐기물 사후 정산 : 설계량과 실제 처리량 차이 시 정산 필요.

4. 주의사항

• 투찰 마감 전 투찰 권장 : 마감 직전(1~2일 전) 투찰하면 전산 장애·집중 투찰로 정상 투찰이 어려울 수 있음.
• 입찰 무효 사유
  • G2B 등록증 정보와 법인등기부등본(대표자·상호·면허) 일치 여부 확인.
  • 1인 다수 인증서 차용 시 무효 및 부정당업자 제재.
• 재입찰 : 재입찰 사유 발생 시 별도 통보 없이 재입찰이 진행될 수 있으며, 재입찰 마감은 익일 10:00, 개찰은 11:00.
• 선금·하도급대금
  • 선금 배분 지연 시 영업정지·행정처분 가능.
  • 하도급대금 지급보증서 미발행 시 발주기관이 선금을 직접 지급 가능.
• 부정당업자 제재 : 조세포탈, 허위 입찰, 지역업체 참여 제한 위반, 하도급지킴이 미사용 등은 2년 이내 입찰 제한·부정당 제재 대상.
• 청렴·수의계약 제한 확인 : 미제출 시 계약 자격 박탈.
• 전자대금시스템(하도급지킴이) 사용 : 3천만원 이상·30일 초과 하도급 시 반드시 사용, 사용 확약서 제출 필수.
• 임금·노무비 직접 지급제 : 계약자가 임금 체불 시 발주기관이 직접 지급 가능, 이에 따른 계약대금 소멸에 유의.
• 지연배상금·하자보증금 : 공사 지연 시 지연배상금 부과, 계약 해제·해지 시 하자보증금 납부 의무.
• 문의처 : 입찰 관련 → 재무과 이슬기 (043‑420‑2633), 사업부서 강영진 (043‑420‑2832).

※ 모든 입찰자는 위 “입찰유의서” 및 “계약이행 특수조건”을 반드시 사전 확인하고 동의해야 하며, 미동의 시 계약 대상에서 제외됩니다.