연산역 외 1개소 하수시설 준설공사

1. 사업 개요

• 목적: 연산역 및 인근 1개소 하수시설(하수관) 내 퇴적물·슬러지를 제거해 시설 기능을 회복하는 하수시설 준설 공사.
• 범위: 총 238 ㎡(V) × 7,071 m(L) 구간을 60일 이내에 완료한다.
• 계약 방식: 총액계약·단일 수행·지역 제한·적격심사 비대상이며, 개찰은 국가종합전자조달시스템(나라장터)에서 진행한다.

2. 주요 자격요건

• 전문공사업 등록 – 상·하수도설비공사업(전문공사업) 등록업체이며, 법인 등기부상 본점(또는 사업자등록증상 사업장) 소재지가 부산광역시이어야 함.
• 진공흡입 준설차량 보유 – 흡입·세정 기능을 갖춘 진공흡입 준설차량을 직접 소유해야 하며, 임대 차량은 허용되지 않는다. 차량등록증·차대번호가 실제 작업차량과 일치하고, 최근 1년간 자동차 정기점검 적합 판정을 받아야 함.
• 조달법·지방계약법 준수 – 지방조달법 시행령 제13조·시행규칙 제14조에 따른 자격 충족, 조세포탈·부정당업자 등 2년 이내 유죄 판결이 없어야 함.
• 전자입찰 등록 – 조달청 전자입찰시스템에 사전 등록 완료(휴·공휴일 마감일 전 근무일 기준)하고, 공동계약 금지·전자입찰서만 제출 가능.
• 부가가치세 포함 – 추정금액 150,000,000 원(VAT 포함). 면세사업자는 입찰 시 VAT를 포함한 금액을 제출해야 하며, 낙찰 시 VAT 차감 후 계약금액이 확정된다.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 진공흡입 준설차량(흡입·세정) – 직접 소유·정상 작동 확인 가능(차량등록증·보험증명서·현장 사진 제출 의무).
• 안전·보건 관리 체계 – 중대재해처벌법·산업안전보건법에 따른 안전보건관리체계 구축 및 안전·보건 관리 준수 서약서 제출(낙찰 후 대표 서명).
• 하도급지킴이 활용 – 입찰 시 ‘하도급지킴이 이용 확약서’ 제출, 하도급계약 시 표준하도급계약서 사용 및 하도급지킴이 시스템을 통한 전자 지급(하도·노무·장비·자재 대금 모두 전자 결제).
• 노무비 구분관리·직접 지급 – 노무비 전용통장 개설·매월 근로자별 임금 청구서 제출, 체불 시 발주기관이 직접 지급 가능.
• 전자계약·대금 상계 제한 – 계약대금 양도·질권 설정 금지 특약 적용, 전자계약(종이서류 없는 전자계약) 활용, 계약대금 상계·지연배상금 상계 등 회계 규정 준수.

4. 주의사항

• 입찰 방식 – 반드시 G2B(국가종합전자조달시스템)에서 전자입찰만 가능하며, 종이 입찰서 제출 불가.
• 동일 IP 제한 – 한 IP당 1회만 입찰 제출 가능; 동일 IP로 다른 업체 입찰 시 무효.
• 유찰·재입찰 – 유찰 시 재입찰 마감 2026‑02‑27 16:00, 개찰 17:00이며 별도 통보 없음. 재입찰 내용은 입찰자가 스스로 숙지해야 함.
• 낙찰 후 서류 제출 – 낙찰 통지 후 5일 이내 진공흡입 차량 등록증·등록원부·사진·보험증명서 제출, 미제출 시 낙찰 무효.
• VAT 처리 – 면세사업자는 입찰 시 VAT 포함 금액을 제시하면 낙찰 후 VAT 차감 후 계약금액이 확정된다.
• 하도급·노무 관리 – 하도급 시 반드시 하도급지킴이 시스템에 등록·표준하도급계약서 사용·전자 지급; 노무비 전용통장 및 월별 임금 청구서 제출 의무.
• 청렴·부정당업자 제재 – 청렴계약제 적용, 금품 제공 시 형사 고발 및 부정당업자 제재; 조세포탈·공동계약·IP 중복 등 위반 시 입찰 무효·제재 가능.
• 안전·보건 의무 – 중대재해처벌법·산업안전보건법에 따라 인력·예산·점검 체계 구축, 재해 예방·재발 방지·법령 이행 등 안전보건 관리 체계 이행 서약서 제출.
• 계약대금 상계·지연배상금 – 계약대금 양도·질권 금지 특약 위반 시 발주자 인정 안 함; 계약대금 상계·지연배상금 상계 처리 등 회계 규정 준수 필요.
• 전산·시스템 사전 확인 – 전자입찰 미등록·시스템 장애 시 조달청 전자입찰 콜센터(1588‑0800)로 사전 문의, 장애 발생 시 책임은 입찰자에게 있음.

위 사항을 모두 숙지하고 전자입찰 시스템에 정상적으로 등록한 후, 정해진 입찰·개찰 일정에 맞춰 입찰을 진행하시기 바랍니다.