신화마을 안길 재포장공사 견적제출 공고

1. 사업 개요

• 사업명: 신화마을 안길 재포장공사
• 발주기관: 경상남도 고성군 대가면
• 사업범위: 안길(내부 도로)의 포장 재시공(전문공사·유지보수공사)
• 공사기간: 착공일로부터 28일 (착공일은 별도 지정)
• 예산: 추정가격 31,600,000 원(부가가치세 별도) → 부가가치세 3,160,000 원 → 총 추정금액 34,760,000 원

2. 주요 자격요건

• 지방계약법·시행령 제13조·시행규칙 제14조에 부합하는 업체
• 본사 소재가 공고일 전일부터 마감일까지(계약체결일까지) 경상남도 고성군에 있어야 함
• 건설산업기본법에 따라 “지반조성‧포장공사업(주력분야: 포장공사)”을 등록한 업체
• 세금포탈·부정행위 등으로 2년 이내에 유죄 판결이 확정된 사실이 없어야 하며, 입찰서에 해당 서약서 제출(전자입찰 시 전자입찰서에 포함)
• 전자입찰 가능 업체: 국가종합전자조달시스템(G2B) 이용자등록·지문인식 인증 완료

3. 핵심 기술/물품 요구사항

• 포장재: 아스팔트·콘크리트 등 도로 재포장용 재료 (세부 사양은 과업지시서 참조)
• 원가계산서 제출 필수:
  • 기본가격 31,600,000 원, 부가가치세 3,160,000 원, 총 34,760,000 원
  • A값(보험료·보험료·보험료·품질관리비 등) = 608,096 원 – 입찰가에서 반드시 차감해야 함
• 하도급지킴이 이용: 하도급대금·노무비·장비·자재대금 전용계좌 개설·등록, 매월 근로자·하도급자별 급여·비용 청구서 제출
• 노무비 전용계좌 관리 및 매월 근로자 급여·은행이체 내역 제출 (5일 이내 지급)
• 청렴계약 이행각서·노무비 구분관리·지급확인제 합의서 제출 (낙찰자)
• 안전·보건 서약서 제출 및 중대재해·산안법 준수 (산업안전보건관리비 포함)

4. 주의사항

• 전자입찰: G2B 사전 이용자등록·지문인식 인증 필수; 마감시간(2026‑03‑03 10:00)까지 제출, 개찰은 11:00 (지연 가능)
• 입찰보증금: 면제·대신 입찰금액의 5% 이상을 입찰서에 “입찰보증금 납부 확약” 형태로 기재
• A값 적용: 입찰가 = (총 추정금액 – A값) × (89.745 % 이상) → 최저가가 낙찰자 선정 기준
• 예정가격: 15개의 복수예비가격 중 ±3 % 범위 내 4개 평균으로 결정 (낙찰자 선정 전 확인)
• 재입찰: 필요 시 2026‑03‑03 16:00까지 재견적 마감, 17:00 개찰 (지연 가능)
• 공동·하도급 제한: 공동계약 금지, 하도급은 사전 승인 절차·표준하도급계약서·지급보증서 제출 필요
• 부정당업자 제재: 자격 미충족·서류 위조·입찰 무효 시 부정당업자 제재 및 계약 해제 가능
• 청렴계약: 청렴입찰특별유의서·청렴계약특수조건·이행각서 숙지·제출 의무
• 노무비·지급확인제: 전용계좌 개설·월별 근로자 급여·은행이체 내역 제출, 현금·선지급은 발주기관 승인 필요
• 정산: 국민건강·연금·노인장기요양·산업안전·품질관리비 등은 사후 정산(준공검사 시 납입확인서·지출영수증 제출)
• 기타: 전자입찰 장애 시 조달청 전자조달 콜센터(1588‑0800) 문의, 서류 제출 전 모든 지방계약법령·회계예규 숙지 책임

※ 상세 문의는 대가면 총무담당자 김동우(055‑670‑5254)·장서진(055‑670‑5253)에게 연락 바랍니다.